- 裁撤工程合同 举荐度：
- 电梯工程合同 举荐度：
- 装潢工程合同 举荐度：
- 工程合同 举荐度：
- 培育汲引工程合同 举荐度：
- 相关举荐
合用的工程合同(优)
跟着人们法令意识的增强，合同对我们的辅佐愈来愈除夜，正常气象下，签定合同必需经由划定的编制。合同有不合的类型，当然也有不合的方针，以下是小编精心清理的工程合同9篇，但愿对巨匠有所辅佐。
工程合同 篇1
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
遵循《中华人平易近共和国合同法》及有关法令、律例的划定，连络室内装潢装修工程施工的特点，双方在协商一致的根底上，就发包方的室内装修工程(以下简称工程)的有关事宜，告竣以下和谈：
第一条 工程概况
1.1 工程地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.2 工程内容及做法(室内装潢装修工程施工项目预算表)。
1.3 工程承包编制：双方商定采纳以下第(2)种承包编制。
(1)承包方包工、包料。
(2)承包方包工、部门包料(承包方供给装潢装修材料表)，发包方供给部门材料(发包方供给装潢装修材料表);
(3)承包方包工、发包方包料(发包方供给装潢装修材料明细表)。
1.4 工程不日20个工作日，开工日期20xx年 10月19日，落成日期20xx年 11月16日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为(除夜写)：捌万伍仟元整。小写:￥85000元(室内装潢装修工程报价单)。
第二条 工程监理 若本工程实施工程监理，发包方与监理公司另行签定《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单元、联系编制及监理工程师的职责等通知承包方。
第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采纳以下第(2)种编制供给：
(1)发包方自行设计并供给施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包方各一份(详见装潢装修工程设计图纸);
(2)发包方奉求承包方设计施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包方各一份(详见装潢装修工程设计图纸)，设计费(除夜写)零元，由发包方支出。
第四条 发包方义务
4.1 开工前三天，为承包方入场施工创作发现前提。搜罗：搬清室内家具、放置或将室内不等闲移动转移的家具、放置归堆、润色藻饰，以不影响施工为原则;
4.2 供给施工时代的水源、电源;
4.3 负责协调施工队与周边邻人之间的关系;
4.4 不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门打点响应的审批手续;
4.5 施工时代发包方仍需部门操作该居室的，负责做好施工现场的捍卫及消防等项工作;
4.6 介入工程质量和施工进度的据守，负责材料进场、落成验收。
第五条 承包方义务
5.1 施工中严酷履行安然施工操作规范、防火划定、施工规范及质量尺度，按期保质完成工程;
5.2 严酷履行有关施工现场治理的划定，不得扰平易近及污染气象;
5.3 呵护好原室内的家具和放置，保证室内上、下水管道的通顺;
5.4 保证施工现场的整洁，工程落成后负责扫除施工现场。
第六条 工程变换 工程项目及施工编制如需变换，双方应协商一致，签定书面变换和谈(或变换项目预算表)，同时调剂相关工程费用及工期。
第七条 材料的供给
7.1 由发包方供给的材料、设备。发包方应在材料运到施工现场前通知承包方，双方配合验收并打点交接手续;
7.2 由承包方供给的材料、设备(承包方供给装潢装修材料表)，承包方应在材料运到施工现场前通知发包方，并领受发包方考验。
第八条 工期耽延
8.1 对以下启事造成落成日期耽延，经发包方确认，工期响应顺延：
(1)工程量改变和设计变换;
(2)不成抗力;
(3)发包方赞成工期顺延的其他气象。
8.2 因发包方未按商定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延; 因发包方供给的材料、设备质量不及格而影响工程质量的，返工费用由发包方承担，工期顺延。
8.3 发包方未按期支出工程款，工期响应顺延。
8.4 因承包方责任不能按期开工或无故半途停工而影响工期的，工期不顺延; 因承包方启事造成工程质量存在问题的，在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的,返工费用由承包方承担，工期协商顺延, 统一质量问题第二次整改工期不顺延。
第九条 质量尺度：
双方商定本工程施工质量尺度：<中华人平易近共和国建筑装潢装修工程质量验收规范 gb50210-20xx="">，施工过程中双方对工程质量发生争议，由陕西省装潢协会主管部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不合适合同商定的尺度，认证过程支出的`相关费用由承包方承担;经认证工程质量合适合同商定的尺度，认证过程支出的相关费用由发包方承担。
第十条 工程验收和保修
10.1 双方商定在施工过程等分以下几个阶段对工程质量进行验收：
(1)水电施工刷新落成, 开关插座定位验收; 防水层经48小时试水不漏;
(2)泥工粉砌新墙终了, 墙、地砖铺贴落成;
(3)木匠吊顶,木制品落成;
(4)油漆工程落成;
(5)全数工程落成。 承包方应提早两天通知发包方进行验收，阶段验收及格后应填写工程验收单(室内装潢装修工程验收单)。
10.2 工程落成后，承包方应通知发包方验收，发包方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(室内装潢装修工程验收单)。在工程款结清后，打点移交手续。
10.3 本工程自验收及格双方签字之日起根底装修保修期为12个月，12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目，因外力激发的破损和其它单元供给的设备，工程项目收费维修。
第十一条 工程款支出编制
11.1 双方商定按以下编制支出工程款：
(1)合同签定后，发包方按商定直接向承包方支出总合同款的80%预付款，即￥ 68000 元，工程验收后付15%工程款,即￥12750元。全数工程落成验收后3个月内付5%工程款即￥4250元。
11.2 工程验收及格后，承包方应向发包方提出工程结算，并将有关资料送交发包方。发包方接到资料后三日内如未有异议，即视为赞成，双方应填写工程验收单(室内装潢装修工程验收单)并签字，发包方应在签字后三天内向承包方结清每期工程进度款。
11.3 工程款全数结清后，承包方应向发包方开具正式统一发票。
第十二条 背约责任
12.1 合同双方当事人中的任何一方因未实施合同商定或背反国家法令、律例及有关政经营定，遭到罚款或给对方造成损失踪踪的均由责任方承担责任，并抵偿给对方酿成的经济损失踪踪。
12.2 未打点验收手续，发包方提早操作或私步履用工程制品而造成损失踪踪的，由发包方负责。
12.3 因一方启事，造成合同没法继续实施时，该方应实时通知此外一方，打点合同终止手续，并由责任方抵偿对方响应的经济损失踪踪。
12.4 发包方未按期支出每次工程进度款的(验收签字三日内)，每耽延一天向对方支出背约金发包价2‰元,七天后乙方可间断合约。
12.5 因为承包方启事导致工期耽延，每耽延一天向对方支出背约金发包价2‰元。
第十三条 合同争议的解决编制
本合同在实施过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调剂;协商或调剂不成的，按以下第(一)种编制解决：
(一)提交陕西省装潢协会或西安市高新区仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人平易近法院提起诉讼。
第十四条 几项具体划定
14.1 工程施工中发生的垃圾，由承包方负责运出施工现场。
14.2 施工时代，承包方天天的工作时刻为：上午8：00点00分至12:00点00分;下战书14点点
第十五条 其他商定事项：
1. 物业押金及其其它有甲方承担，由发包方协助打点!
2.签完合同后收到金钱后先定制工位，一礼拜后最早施工，工期从进入现场算起。
3.甲方必需供给乙方晚上施工的前提。
第十六条 附则
16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同实施终了后终止。
16.2 本合同签定后工程不得转包。
16.3 本合统一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇2
工程名称：____________
工程地址：____________
合同编号：____________
勘测证书等第：__________
发包人：_____________
勘测人：_____________
签定日期：____________
深圳市筹算与河山成本局监制
发包人：___________________________
勘测人：___________________________
发包人奉求勘测人承担__________________使命。
遵循《中华人平易近共和国合同法》、《培育汲引工程勘测设计治理条例》、《培育汲引工程勘测设计市场治理划定》、《深圳经济特区培育汲引工程质量治理条例》及国家有关律例划定，连络本工程的具体气象，为了了责任，协作配合，确保工程勘测质量，经发包人、勘测人协商一致，签定本合同，配合遵循。
第一条 工程概况
1.1 工程名称：____________
1.2 工程培育汲引地址：____________
1.3 工程规模、特点：____________
1.4 工程勘测使命奉求文号、日期：____________
1.5 工程勘测使命(内容)与手艺要求：____________
1.6 承接编制：____________
1.7 估量勘测工作量：______
第二条 发包人应实时向勘测人供给以下文件资料，并对其切确性、靠得住性负责。
2.1 供给本工程核准文件(复印件)，和用地(附红线规模)、施工、勘测许可等批件(复印件)。
2.2 供给工程勘测使命奉求书、手艺要乞降工作规模的地形图、建筑总平面安插图。
2.3 供给勘测工作规模已有的手艺资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4 供给勘测工作规模地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各类管道、人防步履法子、洞室等)及具体位置分布图。
2.5 发包人不能供给上述资料，由勘测人汇集的，发包人需向勘测人支出响应费用。
第三条 勘测人向发包人提交勘测功能资料并对其质量负责。
勘测人负责向发包人提交勘测功能资料四份，发包人要求增添的份数另行收费。
第四条 开工及提交勘测功能资料的时刻和收费尺度及付费编制。
4.1 开工及提交勘测功能资料的时刻。
4.1.1 本工程的勘测工作定于__年__月__日开工，__年__月__日提交勘测功能资料，因为发包人或勘测人的启事未能按期开工或提交功能资料时，按本合同第六条划定打点。
4.1.2 勘测工作有用不日以发包人下达的开工通知书或合同划定的时刻为准，如遇不凡气象(设计变换、工作量改变、不成抗力影响和非勘测人启事酿成的停、窝工等)时，工期顺延。
4.2 收费尺度及付费编制。
4.2.1 本工程勘测按国家划定的现行收费尺度____计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“现实完成工作量结算”等编制计取收费。国家划定的收费尺度中没有划定的收费项目，由发包人、勘测人另行议定。
4.2.2 本工程勘测费预算为____元(除夜写____)，合同生效后3天内，发包人应向勘测人支出预算勘测费的20%作为定金，计____元(本合同实施后，定金抵作勘测费);勘测规模除夜、工期长的除夜型勘测工程，发包人还应按现实完成工程进度____%时，向勘测人支出预算勘测费的____%的工程进度款，计____元;勘测工作外业竣事后____天内，发包人向勘测人支出预算勘测费的____%，计____元;提交勘测功能资料后10天内，发包人应一次付清全数工程费用。
第五条 发包人、勘测人责任
5.1 发包人责任
5.1.1 发包人奉求使命时，必需以书面形式向勘测人了了勘测使命及手艺要求，并按第二条划定供给文件资料。
5.1.2 在勘测工作规模内，没有资料、图纸的地域(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供给上述资料、图纸，或供给的资料图纸不成靠、地下埋藏物不清，导致勘测人在勘测工作过程中发生人身危险或造成经济损失踪踪时，由发包人承担平易近事责任。
5.1.3 发包人应实时为勘测人供给并解决勘测现场的工作前提和闪现的问题(如：落实土地征用、青苗树木抵偿、裁撤地上地下障碍物、措置施工扰平易近及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水水沟和水上功课用船等)，并承担其费用。
5.1.4 若勘测现场需要据守，出格是在有毒、有害等危险现场功课时，发包人应派人负责安然捍卫工作，按国家有关划定，对从事危险功课的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5 工程勘测前，若发包人负责供给材料的，应遵循勘测人提出的工程用料筹算，按时供给各类材料及其产物及格证实，并承担费用和运到现场，派人与勘测人的人员一路验收。
5.1.6 勘测过程中的任何变换，经打点正式变换手续后，发包人应按现实发生的工作量支出勘测费。
5.1.7 为勘测人的工作人员供给需要的.出产、糊口前提，并承担费用;如不能供给时，应一次性付给勘测人姑且步履法子费____元。
5.1.8 因为发包人启事造成勘测人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支出停、窝工费(计较编制见6.1);发包人若要求在合同规按时刻内提早落成(或提交勘测功能资料)时，发包人应按每提早一天向勘测人支出____元计较加班费。
5.1.9 发包人应呵护勘测人的投标书、勘测方案、陈述书、文件、资料图纸、数据、不凡工艺(编制)、专利手艺和合理化建议，未经勘测人赞成，发包人不得复制、不得泄露、不得私行改削、传送或向第三人让渡或用于本合同外的项目;如发生上述气象，发包人应负法令责任，勘测人有权索赔。
5.1.10 本合同有关条目划定和填补和谈中发包人应负的其它责任。
5.2 勘测人贡任
5.2.1 勘测人应按国家手艺规范、尺度、规程和发包人的使命奉求书及手艺要求进行工程勘测，按本合同划定的时刻提交质量及格的勘测功能资料，并对其负责。
5.2.2 出于勘测人供给的勘测功能资料质量不及格，勘测人应负责无偿给以填补完美使其达到质量及格;若勘测人无力填补完美，需另奉求其他单元时，勘测人应承担全数勘测费用;或因勘测质量造成重除夜经济损失踪踪或工程工作时，勘测人除应负法令责任和免收直领受损失踪踪部门的勘测费外，并遵循损失踪踪水平向发包人支出抵偿金，抵偿金由发包人、勘测人商定为现实损失踪踪的____%。
5.2.3 在工程勘测前，提出勘测纲要或勘测组织设计，派人与发包人的人员一路验收发包人供给的材料。
5.2.4 勘测过程中，遵循工程的岩土工程前提(或工作现场地形地貌、地质和水文地质前提)及手艺规范要求，向发包人提出增减工作量或改削勘测工作的定见，并打点正式变换手续。
5.2.5 在现场工作的勘测人的人员，应遵循发包人的安然捍卫及其它有关的规章轨制，承担其有关资料保密义务。
5.2.6 本合同有关条目划定和填补和谈中勘测人应负的其它责任。
第六条 背约责任
6.1 因为发包人未给勘测人供给需要的工作糊口前提而造成停、窝工或往返进进场地，发包人除应付给勘测人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计较)，工期按现实工日顺延外，还应付给勘测人往返进进场费和调遣费。
6.2 因为勘测人启事造成勘测功能资料质量不及格，不能知足手艺要求时，其运工勘测费用由勘测人承担。
6.3 合同实施时代，因为工程停建而终止合同或发包人要求消弭合同时，勘测人未进行勘测工作的，不退还发包人己付定金;己进行勘测工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘测人支出预算额50%的勘测费计____元;完成的工作量超越50%时，则应向勘测人支出预算额100%的勘测费。
6.4 发包人未按合同规按时刻(日期)拨付勘测费，每超越一日，应偿付未支出勘测费的千分之一过时背约金。
6.5 因为勘测人启事未按合同规按时刻(日期)提交勘测功能资料，每超越一日，应减收勘测费千分之一。
6.6 本合同签定后，发包人不实施合同时，无权要求退还定金;勘测人不实施合同时，双倍返还定金。
第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘测人协商一致，签定填补和谈，填补和谈与本合同具有齐截效力。
第八条 其它商定事项：______________________
第九条 本合同发生争议，发包人、勘测人应实时协商解决，协商或调剂不成的，可以由____仲裁委员会仲裁。
第十条 本合同自觉包人、勘测人签字盖章后生效;按划定向市筹算与河山成本局及派出机构备案。发包人、勘测人实施完合同划定的义务后，本合同终止。
本合统一式____份，发包人____份、勘测人____份。
发包人名称： 勘测人名称： (盖章) (盖章)
法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)
奉求代办代办署理人：(签字) 奉求代办代办署理人：(签字)
住 所： 住 所：
邮政编码： 邮政编码：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
培育汲引行政主管部门备案：
鉴证定见： (盖章) (盖章)
备案号：
经办人：
备案日期： 年 月 日
鉴证日期： 年 月 日
工程合同 篇3
甲方：中国石油自然气股分有限公司
分公司
乙方：
签定日期： 年 月 日
签定地址：
目 录
1.总则 ............................................................. 2
2.界说及注释 ....................................................... 2
3.工程项目概况 ..................................................... 3
4.承包编制 ......................................................... 3
5.工程不日 ......................................................... 4
6.质量尺度和手艺要求 ............................................... 4
7.验收尺度、时刻、编制及质量保证期 ................................. 6
8.合同价款及结算 ................................................... 6
9.双方的权力和义务 ................................................. 7
10.安然出产和气象呵护 .............................................. 8
11．手艺功能权属 ................................................... 9
12．保密 ........................................................... 9
13．权力瑕疵担保 ................................................... 9
14．对外关系 ...................................................... 10
15.不成抗力 ....................................................... 10
16.背约责任及抵偿 ................................................. 10
17.争议的解决 ..................................................... 12
18.合同的生效、变换、终止息争除 ................................... 12
19．保险 .......................................................... 13
20.其它商定 ....................................................... 13
录井工程合同
发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方):
1.总则
1.1遵循《中华人平易近共和国合同法》等法令律例，本着自愿、公允、齐截互利、诚心诺言的原则，甲乙双方就井录井工程项目事宜，协商一致，签定本合同。
1.2乙方必需具有录井天资,在人力成本设置设备放置、设备设备及手艺力量方面能知足合同要求。
（本条具体划定了合同签定的根底原则，并遵循市场治理的要求，承包方必需具有响应的资格前提，即须获得甲方的市场准入资格。）
2.界说及注释
2.1地质录井：操作获得的岩屑、岩心、描述所钻遇地层和含油气水显示等各类资料、数据的工作。
2.2气测录井：操作气相色谱手艺，按深度顺次延续汇集、分化钻井液携带的气体资料和按要求点测的VMS数据，为剖断油气显示、必定油气层供给按照。
2.3综合录井：操作综合录井仪，随钻汇集工程、气测、泥浆等方面的'多项参
数，汇集记实所钻遇地层的岩屑、岩心、含油气水显示等各类资料实时 分化钻遇地层流体性质，预告地层孔隙压力和工程工作隐患，进行钻井综合成天职化，为钻井、地质研究、分化供给所需数据。
2.4地化录井：操作岩石热解分化的编制对岩屑、岩心的烃类含量进行检测，为落实油气水供给按照。
2.5定量荧光：操作烃类的荧光特点，检测岩屑、岩心的荧光强度和图谱，从而必定油气的性质并分辩钻井液添加剂的荧光污染。
3.工程项目概况
3.1井号：3.2井别：3.3设计井深：3.4录井工作内容： （本条对合同的工程项目做出具体的描述，搜罗录井的根底气象和录井内容。出格是录井内容，要用精练的措辞尽可能做出了了的声名。）
4.承包编制
对录井工作量进行总承包。
5.工程不日
5.1 本工程自年 月 日开工至 年 月 日落成。
5.2在录井过程中，如遇以下气象，双方应实时协商，以书面形式调剂工程不日。
5.2.1因不成抗力而被迫停工者；
5.2.2 甲方变换设计； 5.3.3 。
(本条对录井的工期进行商定，同时商定了工期调剂的气象形象。)
6.汇集项目和完井资料要求
6.1汇集项目：按中国石油自然气股分有限公司勘测与出产分公司20xx年下发的《录井资料汇集与清理规范（修订）》第一部门履行。
6.1.1出产井进行地质录井，其资料井应增添气测、地化和定量荧光录井；定向井、丛式井、井深超越4000米和钻井周期超越60天的应操作综合录井。
6.1.2评价井、探边井应进行地质、气测、地化和定量荧光录井，定向井、井深超越4000米和钻井周期超越60天的应操作综合录井。
6.1.3予探井、重点探井应进行综合录井、地化和定量荧光录井；需尽可能的获得更多的钻井和地质资料
6.1.4其它井按工程、地质的需求放置。 。
6.2完井资料要求：按中国石油自然气股分有限公司勘测与出产分公司20xx年下发的《录井资料汇集与清理规范（修订）》第二部门履行
工程合同 篇4
发包人：广州市重点公共培育汲引项目治理办公室
承包人：
广州亚运培育汲引项目 工程是广东省、广州市的重点项目，实时完成培育汲引项方针结算工作，不成是省市率领的了了要求，也是培育汲引项目睁开财政决算、资产移交、工程审计等工作的前提前提，是完竣完成培育汲引使命自己的需要。为实时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签定本工作和谈书，资双方配合遵守履行。
1、工程结算陈述的提交及审定
1.1承包人在本工作和谈书附件中供给的全数 名工程结算人员，在 年 月 日至 月 日必需保证在工地现场办公，专门从事落成档案编制、工程结算工作；否则，应按 号合同（以下简称原合同）专用条目第 款的商定承担背约责任，直至承包人更正到位为止。
1.2承包人应按原合同专用条目第 款的要求编制工程结算根底资料，并在 年 月 日前向发包人提交合适原合同专用条目第 款要求的全数落成结算资料。
1.3本工程合同正常结算工作以截止在 年 月 日前上报的工程结算资料为根底进行，承包人应积极配合发包人，协助政尊府级主管部门，完成上报结算书的审定工作。
1.4发包人在收到承包人 年 月 日提交的手续齐全的工程结算资料后，应组织有关单元在 年 月 日前审核终了，实时报送上级部门审批。
1.5承包人虽未能在 年 月 日前上报，但能在 年 月 日前上报且合适原合同专用条目第 款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后措置工作组织审核审定。
1.6本工程结算资料发包人领受的最后截止日期为 年 月 日。至 年 月 日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全数报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。
1.7承包人应按发包人的要求实时派出足够的工程结算治理人员与发包人派出的工程结算治理人员一路组成工程结算治理小组，要求实时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条目第 款的商定承担背约责任。如承包人不按发包人的要求实时派出足够的工程结算治理人员，发包人有权另见礼聘有关工程结算治理人员，有关费用在原合同对专业工程治理配合处事费中支出，承包人不得有异议。
2、工程结算定审后有关金钱的支出
本工程结算定审、承包人按原合同专用条目第 款商定完全移交工程落成档案且不发生原合同专用条目第 款的背约气象形象的，双方赞成按照原合同专用条目第 款的商定按以下编制之一措置：
（1）发包人已支出的累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费现实支出金额），发包人继续支出至结算定审金额的100%。
3、工程结算中争议问题的措置
对工程结算中有争议的问题，按照合同的'相关商定，本着“依法依规，脚结壮地和风险共担”的原则，按以下商定措置：
（1）承包人在 年 月 日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在 年 月 日前双方能告竣一致且经上级主管部门审定的部门纳入正常结算审定；未能告竣一致的部门如能在 年 月 日前获得一致的，将与承包人在 年 月 日至 年 月 日之间上报的工程结算资料为根底并在 年 月 日前获得一致的部门一路，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后措置工作组织审核审定。
（2）双方未能在 年 月 日前告竣一致的本工程结算争议，遵循原合同专用条目第40.1款的商定由工程地址地培育汲引行政主管部门调剂；调剂不成的，任何一方都可提请广州仲裁委员会仲裁。
4、本工作和谈书作为原合同的组成部门，与原合同具有齐截法令效力。本工作和谈书的商定与原合同相冲突的，以本工作和谈书的商定为准。
5、本工作和谈书于双方签字盖章后生效，至双方实施完本工作和谈书中的义务与责任时终止。
6、本工作和谈书一式 份，发包人执 份、承包人执 份，具有齐截法令效力。
附件：广州亚运培育汲引项目 工程结算工作架构。
发包人：广州市重点公共培育汲引项目治理办公室 承包人：
（盖章） （盖章）
法定代表人： 法定代表人：
奉求代办代办署理人： 奉求代办代办署理人：
居处： 居处：
电话： 电话：
传真： 传真：
签约日期： 签约日期：
签定地址：广东省广州市 区。
工程合同 篇5
合同编号：_______________
______年___月___日
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
遵循《中华人平易近共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的划定，连络本工程具体气象，双方告竣以下和谈。
第一条、工程概况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、承包编制：
4、工程面积：
5、工程不日：
本工程自______年______月______日开工，于______年______月______日落成。
第二条、工程项目价款
1、工程款：本合同工程造价为（人平易近币）：____________；
金额除夜写：___________________________。
2、报价单遵循市场经济运作轨则，本着优良优价的原则由双方商定，作为本合同的附件。详见本合同附件《装潢工程预算表》。
第三条、工程图纸
甲方供给的施工图纸或作法说胆，应合适《中华人平易近共和国消防条例》和有关防火设计规范。
乙方在施工时代应严酷遵循《建筑安装工程安然手艺规程》、《建筑安装工人安然操作规程》、《中华人平易近共和国消防条例》和其它相关的律例、规范。
因为甲方确认的图纸或做法声名，背反有关安然操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安然或火灾工作，甲方应承担由此发生的一切经济损失踪踪。
第四条、材料供给
本工程凡由乙方采购的材料，经甲方按预算材料及乙方供给的样品尺度验收，如不合适质量要求或规格有分歧，应避免操作。若已操作，对工程酿成的损失踪踪由乙方负责。
对与甲方认可的材料，乙方操作后，如甲方提出改换或提高尺度，甲方应承担乙方是以而增添的施工工费及材料费。
第五条、工程款支出编制
1、双方商定本合同价款采纳固订价钱，按项目报价履行。
2、本合同生效后，甲方分_____次，按下面商定支出工程款，尾款落成结算时一次结清；
（1）工地开工前付_____元。
（2）工程进行一半时付_____元。
（3）工程竣事付_____元。
3、工程落成验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_____天内审查终了，到期未提出异议，视为赞成。
第六条、工程工期
1、甲方要求比合同范本商定的工期提早落成时，应征得乙方赞成，并支出乙方因赶工采纳的编制费用。
2、在1、前提下，本工程合同范本施工期商定为______工作日。
3、本工程合同范本商定施工期以收到第一期工程款当天起计较_____工作日。
4、因甲方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。
5、因乙方责任，不能按期开工或半途无故停工，影响工期，工期不顺延。
6、因设计变换或非乙方启事酿成的停电、停水、停气及不成抗力成分影响，导致停工8小时以上（一周内累计计较），工期响应顺延。
第七条、工程质量及验收
1、本工程质量应达到国家质量评定及格尺度。甲方要求部门或全数工程项目达到精采尺度。
2、本工程以施工图纸、甲乙双方另行商定的不凡施工做法及质量尺度、设计变换和______省处所尺度《______装潢装修工程质量规范》为质量评定验收尺度。
3、装潢装修工程落成后，工程质量和环保要求理当合适国家有关尺度。
4、因为甲方启事酿成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
5、因为乙方启事造成质量工作，其返工费用由乙方承担，工期不变。
6、甲方对工程存在的问题应实时向乙方工程部反映投诉，以避免给双方造成更除夜的返工或损失踪踪。
乙方工程部电话：________________。
7、乙方自检及格后，应实时通知甲方进行材料进场的验收、各个节点落成的验收，由甲方签字确认后方可进行下一道工序，甲方若不能按商定日期插手验收，可书面奉求第三人进行验收确认，且甲方认可该验收功能。甲方未按商定日期插手验收且未奉求第三人进行验收，耽延工期由甲方承担。
8、工程内容全数施工终了后，乙方以书面编制通知甲方进行落成验收。甲方自接到验收通知后七日内须插手验收，若甲方无正当出处过时不插手验收，视为验收及格。落成验收及格后，乙方应供给工程质量及格证实（含试水记实）和第三方室内空气质量检测及格证书。
甲方对室内空气质量有异议时，可请有国家相关部门认可的专业检测单元予以认证并立崖岸费用；若检测不达标则检测费用由乙方承担，乙方还需负责治理工作及承担治理费。（因为甲供材料、配饰等启事激发的由甲方承担所有费用）。
落成验收及格后，双方打点移交手续，签定保修单，提交水电藏匿工程图。双方落成验收前，乙方负责呵护工程制品和工程现场的全数安然。
双方未打点落成及格验收手续，甲方不得入住。如甲方私行入住或改换钥匙视同验收及格；甲方确需提早入住的，由双方以其他事项书面商定。
落成验收在工程质量及经济方面存在个体且不触及较除夜问题时，经双方协商一致，签定“解决落成验收遗留问题和谈“（作为落成验收单附件）后，甲方可先行入住。
第八条、安然出产和防火
1、因甲方背反有关安然操作规程、消防条例和防火规范，导致发生安然或火灾工作，甲方承担由此发生的一切经济损失踪踪。
2、因乙方背反有关安然操作规程、消防条例和防火规范，导致发生安然或火灾工作，乙方承担由此发生的一切经济损失踪踪。
第九条、维修责任
本合同工程验收交付之日起，乙方负责为期2年的`保修（凭签发的工程保修单为准），保修规模：乙方所装修项目应有的质量保证。属甲方酬报或其他不成抗力成分发生的质量问题，及甲方自行装修项目或自购材料装修项目，导致质量问题的则不在保修规模以内。
第十条、背约责任
合同生效后，在合同实施时代，私行消弭合同方，应按合同总金额______%作为背约金付给对方。因私行消弭合同，使对方酿成的现实损失踪踪超越背约金的，应进行抵偿。
第十一条、争议的解决
本合同范本在实施时代，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采纳协商解决或请有关部门进行调剂。
当事人不愿意经由过程协商、调剂解决或协商调剂不成的，本合同范本在履行中发生的争议由合同范本签约地人平易近法院解决。
第十二条、合同生效
1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。
2、填补合同与本合同具有齐截的法令效力。
3、本合同（搜罗合同附件、填补合同）一式_____份，甲乙双方各执_____份。
甲方（签章）：
奉求代办代办署理人：
联系电话：
_______年____月____日
乙方（签章）：
法定代表人：
联系电话：
_______年____月____日
附件：
1、施工图纸共_____张
2、装修预算书（经甲乙方配合签字确认）共_____页
3、甲方供给装潢装修材料明细表
4、乙方供给装潢装修材料明细表
5、其他：本合同共_____页
（附件）
____________________________工程装修预算书
序号
项目名称
单元
数目
合计
材料及总计声名（搜罗备注）
1
2
3
4
5
6
发包方（签字）____________
________年____月____日
承包方（签字）____________
________年____月____日
（附件）
____________方供给装潢装修材料明细表
金额单元：________元
材料名称
单元
品种
规格
数目
单价
金额
供给时刻
供给至的地址
发包方（签字）____________
________年____月____日
承包方（签字）____________
________年____月____日
工程合同 篇6
1、案件要旨
本案要旨为，原告的起诉步履是不是组成几回再三起诉，这触及到平易近事诉讼中的一项根底原则，即“一事不再理”原则，剖断是不是合用该原则，首要按照：诉讼标的是不是一致，诉讼要求是不是一致，当事人是不是一致，争议事项是不是一致，理当就具体案件连络当事人的具体诉讼要求及其按照，和行使赏罚权的具体气象进行综合剖断。
20xx年4月22日，被告与原告签定《钻孔桩施工和谈书》一份，施工竣事后，于20xx年5月10日双方签定了《施工结算和谈书》，原告自己“备注：挖夹层、二次成孔、误工等计捌万肆千叁百叁拾元整，本表结算未结算。” 该结算和谈由被告法定代表人及施工工地负责人和原告本人分袂签名。因为被告未能遵循结算和谈支出原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起诉立案，要求被告支出所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟会平易近初字第59号调剂书调剂了案，调剂书所必定的工程款数额153972.02元被告已实施终了。经调阅法院（20xx）孟会平易近初字第59号檀卷材料，该卷宗材料中从原告的起诉状（标的153972.02元）、调剂笔录及调剂和谈中，均未触及和显示原告本次所起标的任何内容； 另经法院对被告那时主管工程的负责人查实，原告在（20xx）孟会平易近初字第59号案件中起诉的数额，不搜罗原告本案所起诉的数额，被告仍下欠原告零杂工程等其他工程款未支出，但具体数额不能必定。
本案的争议焦点首要为，原告的起诉步履是不是组成几回再三起诉，一审法院审理认为，在审理中，原告称该84330元的零杂工程款计帐凭证在合计后，原件全数交给了被告单元孟某，且被告处所存的《施工结算和谈书》原件中一样有此欠款数额的备注，因为原告不能供给存放在被告处的该《施工结算和谈书》原件，在被告不予认可又不供给该结算和谈原件的气象下，遵循庭审华夏告供给的证据，法院连络上述对被告主管工程负责人核实的根底事实及本案的具体气象，原告现要求被告支出所欠施工中的零杂工程款，事实存在，出处成立，二审法院审理认为，洛基公司认为和谈上手写部门内容是杨治安单方添加，但其并未供给自己所持有的结算和谈书来证实自己的主张，也未供给证据证实挖夹层等隶属工程不是杨治安所干，朱遵寿了了暗示挖夹层等隶属工作是杨治案所干，只是工程款具体数额记不清，并证实之前调剂了案的案件中工程款不搜罗本案所诉争的工程款。同时，一审法院也查阅了该院（20xx）孟会平易近初字第59号案件卷宗材料后，认定杨治安本案所主张的工程款其实不包含在之前调剂了案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟会平易近初字第59号调剂书中并没有洛基公司所称的“不管有没有其他债权债务、不管有若干良多若干好多债权债务双方都已全数结清”内容。是以，洛基公司认为杨治安属几回再三诉讼，其其实不欠杨治安工程款的主张，法院不予撑持。
2、案件来历
河南省孟津县人平易近法院（20xx）孟平易近一初字第21号，河南省洛阳市中级人平易近法院（20xx）洛平易近终字第1699号
3、根底案情
被告在承揽华阳洛阳（孟津）电厂公用区基桩工程时代，于20xx年4日22日和原告签定《钻孔桩施工和谈书》一份，施工竣事后，于20xx年5月10日双方签定了《施工结算和谈书》，合计工程结算数额为163972.02元，和谈商定在被告收到业主工程款30日内支出给原告。在该结算和谈的空白部门，原告自己“备注：挖夹层、二次成孔、误工等计捌万肆千叁百叁拾元整，本表结算未结算。”该结算和谈由被告法定代表人及施工工地负责人和原告本人分袂签名。因为被告未能遵循结算和谈支出原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起诉立案，要求被告支出所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟会平易近初字第59号调剂书调剂了案，调剂书所必定的工程款数额153972.02元被告已实施终了。审理中经调阅法院（20xx）孟会平易近初字第59号檀卷材料，该卷宗材料中从原告的起诉状（标的153972.02元）、调剂笔录及调剂和谈中，均未触及和显示原告本次所起标的任何内容；另经法院对被告那时主管工程的负责人（且又是（20xx）孟会平易近初字59号案件被告的诉讼代办代办署理人）查实，原告在（20xx）孟会平易近初字第59号案件中起诉的数额，不搜罗原告本案所起诉的数额，被告仍下欠原告零杂工程等其他工程款未支出，但具体数额不能必定。现原告为要求被告应支出所欠零杂施工工程款84330元及利息，向法院提起了诉讼，但原告在庭审中仅供给由被告施工负责人签名的增添零杂工程款数额条子复印件13张，总计款49550元。
4、法院审理
一审法院认为：审理中双方对本案的争执焦点，一是原告现要求被告所支出的工程款在（20xx）孟会平易近初字第59号案件中是不是一并审理，原告本次起诉的工程款数额84330元能否认定；二是原告本次起诉是不是超越诉讼时效。针对上述双方所争执的各焦点问题，在审理中，原告称该84330元的零杂工程款计帐凭证在合计后，原件全数交给了被告单元孟某，且被告处所存的《施工结算和谈书》原件中一样有此欠款数额的备注，因为原告不能供给存放在被告处的该《施工结算和谈书》原件，在被告不予认可又不供给该结算和谈原件的气象下，遵循庭审华夏告供给的证据，法院连络上述对被告主管工程负责人核实的'根底事实及本案的具体气象，原告现要求被告支出所欠施工中的零杂工程款，事实存在，出处成立，但因原告不能供给零杂工程款84330元具体数额的原始结算凭证，遵循庭审华夏告供给的相旁证据，对被告所欠零杂工程款数额应认定为49550元，超出部门，证据不足，不能认定。原告要求被告支出利息，因双方无了了商定，利息可从原告起诉之日（20xx年11月24日）起，按中国人平易近银行同期贷款利率计较至判决书限制实施不日届满之日止。审理中，被告抗辩称不欠原告工程款及原告起诉已超越诉讼等，出处不足法院不予采纳。按照《中华人平易近共和国合同法》第六十条、第一百零九条之划定，判决以下：1、被告洛阳市根底工程有限公司于判决骚人效后十日内一次性支出原告杨治安工程款49550元及利息。利息从起诉之日（20xx年11月24日）起，按中国人平易近银行同期贷款利率计较至判决书限制实施之日止。2、驳回原告杨治安其他诉讼要求。
二审法院审理认为：洛基公司与杨治何在对华阳电厂工程进行结算时，组成的结算和谈书一式二份，杨治安一审庭审时出示了该结算和谈书原件，现洛基公司认为和谈上手写部门内容是杨治安单方添加，但其并未供给自己所持有的结算和谈书来证实自己的主张，也未供给证据证实挖夹层等隶属工程不是杨治安所干。而且一审法院在对那时的项目负责人朱遵寿所做的查询拜访的笔录中，朱遵寿了了暗示挖夹层等隶属工作是杨治案所干，只是工程款具体数额记不清，并证实之前调剂了案的案件中工程款不搜罗本案所诉争的工程款。同时，一审法院也查阅了该院（20xx）孟会平易近初字第59号案件卷宗材料后，认定杨治安本案所主张的工程款其实不包含在之前调剂了案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟会平易近初字第59号调剂书中并没有洛基公司所称的“不管有没有其他债权债务、不管有若干良多若干好多债权债务双方都已全数结清”内容。是以，洛基公司认为杨治安属几回再三诉讼，其其实不欠杨治安工程款的主张，法院不予撑持。遵循双方所签定的结算和谈上备注内容显示洛基公司欠杨治安84330元，一审法院判令洛基公司支出杨治安工程款49550元，杨治安并未提起上诉，视为其认可该49550元工程款数额，故本院对此予以连结。洛基公司称朱遵寿不是项目负责人，不能代表其公司，和闫水利不是其公司职工的主张，其并未供给证据证实，而且在双方所签定的施工和谈中朱遵寿了了作为洛基公司项目负责人予以签名，故对此上诉主张，法院不予采信。()综上，上诉人的上诉出处，不能成立，按照《中华人平易近共和国平易近事
诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之划定，判决以下：
驳回上诉，连结原判。
5、与本案及近似案例相关的律例索引
《中华人平易近共和国平易近事诉讼法》
第一百一十一条 人平易近法院对合适本法第一百零八条的起诉，必需受理；对以下起诉，分袂气象形象，予以措置：
（一）遵循行政诉讼法的划定，属于行政诉讼受案规模的，奉告原告提起行政诉讼；
（二）遵循法令划定，双方当事人对合同纠缠自愿告竣书面仲裁和谈向仲裁机构申请仲裁、不得向人平易近法院起诉的，奉告原告向仲裁机构申请仲裁；
（三）遵循法令划定，理当由其他机关措置的争议，奉告原告向有关机关申请解决；
（四）对不属于本院管辖的案件，奉告原告向有管辖权的人平易近法院起诉；
（五）对判决、裁定已发生法令效力的案件，当事人又起诉的，奉告原告遵循申述措置，但人平易近法院准予撤诉的裁定除外；
（六）遵循法令划定，在一按不日内不得起诉的案件，在不得起诉的不日内起诉的，不予受理；
（七）判决禁绝离婚和调剂和洽的离婚案件，判决、调剂连结收养关系的案件，没有新气象、新出处，原告在六个月内又起诉的，不予受理。
工程合同 篇7
甲方(劳务发包方)：
乙方(劳务承包方)：
甲乙双方本着和气合作的立场，遵循《合同法》等相关法令，在齐截合理的气象下签定以下合同：
1、工程概况
工程地址：
工程名称：
工程内容：
2、承包价钱
1.室内消火栓系统只按箱体数目计较，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价以下：箱体规格：1600*700*240，单价：450元/只
2.室内喷淋系统只按喷头数目计较，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价以下：喷头类型：下喷，单价：75元/只
3.消防报警系统按探头数目计较，另计弱电线管安装费用(3元/米)。具体单价以下：探头单价：70元/只
4.室外消防给水系统只按管道长度计较(消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米)，不计配件等其他安装费用。总计3200元，土方开挖费用不包含在内。
5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价以下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只
6.因为设计、培育汲引方及监理要求变换等签证内容，人工费甲方应遵循签证单事实下场审计后定额人工费支出另支出给乙方。
7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀总计15000元。
8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。
3、付款编制
1.甲方在乙方进场施工后1周内支出乙方5000元作为当月糊口费。
2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装竣事后，甲方在1周内内支出乙方工程量的85﹪的'工程款;待消防部门验收及格后一个月内付清余款。
4、材料及施工施工场地
1.工程材料由乙方开列数目清单，甲方选择品牌给乙方采办，乙方负责施工，材料实施多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。
2.乙方应提早2天向甲方供给需购材料清单，甲方应在2天内实时采购材料供施工队操作，双方应各自承担对方迟延工期的责任和经济损失踪踪.
3.甲方在乙方进场前需供给施工工作面及居处。如在外租房由甲方支出房租，乙方支出水电费。
5、合同争议
1.闪现争议甲乙双方先协商。
2.协商不成可向争议地址地法院提起诉讼。
3.本合统一式两份，双方各执一份。
甲方代表(签字)：乙方负责人(签字)：
联系电话：联系电话：
日期：日期：
工程合同 篇8
甲方：乙方：
经甲乙双方充实协商，就乙方奉求甲方建造
事宜告竣以下和谈：
1、项目名称：
2、建造工艺、数目和其他
3、合同总金额：人平易近币（元）
4、完成时刻：________年____月____日前完成建造安装并交乙方进行验收。
5、结算编制：乙方先付甲方订金
元，甲方应开具收条给乙方。甲方按乙方要求在规按时刻内严酷按报价工艺完成相关物料的制品建造、安装并交乙方进行验收。在乙方验收及格后，乙方凭甲方开具的收条一次性付清本合同尾款，共人平易近币元（
）。
6、双方权力及义务：
1、乙方必需按合同时刻付款，过时未付款者，每过时____日，乙方按应付款的千分之五(5‰)收取背约金，直至所有金钱付清为止。
2、乙方供给的样版、设计图等不够清楚，规格不符，甲方已要求更改，但乙方没有更改而按样品做出产物时，一切责任由乙方承担。
3、甲方出具的样品、报价单、价钱表、订单确认等文件资料的打印、书写或其他的讹夺，可以更正，且甲方对此类短处不承担负何责任。
4、如甲方不能准时按质按量建造完成，每过时____日应按合同总金额的百分之三（3％）向乙方支出背约金；
5、如甲方按乙方提出的要求建造的`制品不合适乙方要求，乙方有权要求甲方重做，并由甲方承担重做费用。
6、甲方经两次重做后仍不合适乙方要求，乙方有权消弭合同，甲方应将已收款返还给乙方，由此酿成的损失踪踪由甲方承担。
7、实施本合同发生的任何争议，由双方和气协商解决，协商不成，双方赞成向提请判决。
7、本合统一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具齐截法令效力；本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，直至双方权力义务实施终了后自动失踪踪效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方：乙方：
甲编拟定代表人：
乙编拟定代表人：甲方经办人：乙方经办人：________年____月____日________年____月____日
工程合同 篇9
发包方(拟园林产权所有人，以下简称甲方)：
奉求代办代办署理人(姓名)： 单元：
居处地址：
联系电话：
承包方(以下简称乙方)：
营业执照号：
注 册地址：
法定代表人： 联系电话：
奉求代办代办署理人： 联系电话：
本工程设计人： 联系电话：
工程队负责人： 联系电话：
按照《中华人平易近共和国经济合同法》及其它有关法令、律例的划定，连络本市场园
林绿化的特点，甲、乙双方在划1、自愿、协商一致的根底上，就乙方承包甲方的 园林绿化工程(以下简称工程)的有关事宜，告竣以下和谈：
第一条 工程概况
1.1 工程地址：
1.2 工程内容及做法(见附件二：家庭装潢工程报价书)
1.3 工程承包编制：双方商定采纳以下第 种承包编制：
(1) 乙方包工、包全数材料；
(2) 乙方包工、部门包料，甲方供给部门材料；
(3) 乙方包工、甲方包全数材料。
1.4 工程不日 天；
开工日期 年 月 日；
落成日期 年 月 日；
1.5 合同价款：本合同工程造价为(人平易近币)￥ 元，金额除夜写
(详见附件二：园林绿化工程报价书)。
第二条 工程监理
若本工程实施工程监理，甲方与监理方另行签定《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单元、联系编制及工程师的职责等通知乙方。
第三条 施工图纸
双方商定施工图纸采纳以下第 种编制供给：
1. 甲方自行设计并供给施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附件一：园林绿化工程设计图纸)；
2. 甲方奉求乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附表一：园林绿化工程设计图纸)，设计费 元由甲方支出(此费用不在工程价款内)。
第四条 甲方工作
4.1 开工之前 天，为乙方入场施工创作发现前提，以不影响施工为原则；
4.2 供给施工时代的水源、电源；
4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系；
4.4 介入工程质量和配合乙方施工进度的据守，负责材料验收进场、工程落成验收。
4.5 不裁撤承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门打点响应的审批手续；
4.6 施工时代甲方仍需部门操作该居室的，负责做好施工现场的捍卫及消防等项工作；
4.7分步工程验收并签字。
4.8负责甲供材料、物品的实时供给
第五条 乙方工作
5.1 施工中严酷履行安然操作规范、防火划定、施工规范及质量尺度(见附件三：《质量验收尺度》)，按期保质完成工程；
5.2 严酷履行本市有关施工现场治理的划定，不得扰平易近及污染气象；
5.3 呵护好原场地，保证施工现场上、下水道的通顺，工程落成交验前对现场物件及施工制品负保管责任。
5.4 保证施工现场的整洁，工程落成后负责清洁施工现场。
第六条 工程变换
工程项目施工编制或物件刷新如需变换，甲方起码提早三天通知乙方，双方应协商一致，签定书面变换和谈，同时调剂相关工程费用及工期，并一次性付清增添内容的价款。
第七条 材料供给
7.1 按合同商定由甲方供给的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前提前通知乙方，双方配合验收并打点交接手续；
7.2 按合同商定由乙方供给的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方配合验收；
7.3 甲、乙双方肆意一方购料，必需对材料验收及格并签字后才能施工，对甲方供给或指定采办的材料有较着错误谬误或隐患的，应打点书面签证后乙刚刚能施工。
第八条 工期耽延
8.1 对以下启事造成落成日期耽延，经甲方确认，工期响应顺延：
1. 工程量改变或设计变换；
2. 不成抗力；
3. 甲方赞成工期顺延的其他气象。
8.2 因甲方未按合同商定完成其响应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方供给的材料、设备质量不及格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
8.3 因乙方责任不能按期落成，工期不顺延；因乙方启事造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第九条 质量尺度
双方商定本工程施工质量按《QB/T6016-97,家庭装潢工程质量规范》尺度履行， 具体验收尺度见附件三：《质量验收尺度》
施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由成都邑装潢工程质监站对工程质量予以认证，经认证工程质量不合适合同商定的尺度，认证支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量合适合同商定的尺度，认证支出的相关费用由甲方负责。
第十条 工程验收和保修
10.1 双方商定在施工过程等分以下几个阶段对工程进行验收：
1.下层、水电刷新下层落成；
2. 漆饰下层落成；
3. 泥工面层及整体落成。
乙方应提早三天通知甲方验收，阶段验收及格后应填写分步工程验收单
10.2 工程落成后，乙方应书面(或电话)通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。
10.3 本工程自验收及格双方签字之日起保修期为两年(非施工部门和甲方自购材料及自购物品不属质保规模)。验收及格签字后，填写工程保修卡。
第十一条 工程款支出编制
11.1 双方商定按以下第 种编制支出工程款；
1. 此合同签定地为：本市 装潢市场，工程款分两次支出；第一次于开工前三日，甲标的方针乙方支出合同总金额的 %，即 元，第二次于工程进渡过半验收三日内，甲方支出残剩工程款即 元，由市场的有关治理部门负责代收(注：此种工程款支出编制仅限于在市场内签定的合同操作，合同需经市场有关治理部门认证并由甲方交纳1%的治理费)。
2. 合同生效后，甲方按下表中的商定直接向乙方支出工程款：
3. 其它支出编制(定金)： 元。
11.2 工程进渡过半是指下层及水电刷新下层落成。工程进渡过半，三日以内经双方验收并填写验收单。
11.3 落成验收后，乙方应向甲方供给决算资料，甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为赞成，双方应填写工程结算单并签字认定，甲方应在签字时刻向乙方结清工程尾款。
11.3 工程款全数结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。
第十二条 背约责任
12.1 合同双方当事人中的任何一方因未实施合同的商定即视为背约，甲、乙双方议定背约金率为合同总价款的 %，背反国家法令、律例及有关政经营定，给对方造成 经济损失踪踪均由责任方承担责任；
12.2 合同双方当事人中的.任何一方因未实施合同的商定，给对方造成经济损失踪踪，或因背反国家法令、律例及有关处所政经营定，遭到行政单元的奖惩等，均由责任方抵偿由此而酿成的全额损失踪踪；
12.3 未打点验收手续，甲方提早操作或私步履用工程制品而造成损失踪踪的，由甲方负责；
12.4 因一方启事，造成合同没法继续实施时，该方应实时通知此外一方，打点合同终止手续，并由责任方抵偿对方响应的经济损失踪踪；
12.5 甲方未按期支出工程款， 每耽延一天向对方支出背约金￥ 元；
12.6 因为乙方启事导致工程耽延，每耽延一天向对方支出背约金￥ 元；
12.7 因为乙方质量启事达不到双方商定质量尺度，乙方负责修理，工期不予顺延。
第十三条 合同争议的解决编制
双方发生争议协商解决不成时，按以下第 种编制解决解决：
1. 向 仲裁委员会申请仲裁；
2. 向 人平易近法院起诉。
第十四条 几项具体划定
14.1 因工程施工而发生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到甲方物管指定的地址，甲方负责支出垃圾运费(人平易近币)￥ 元(此费用在工程价款内)；
14.2 施工时代，甲方将进户门钥匙应移交给乙方，以落实户内物件保管责任。工程落成验收后，甲方负责供给新锁一把，由乙方就地负责安装交付操作；
14.3 施工时代，乙方天天的工作时刻为：
上午 点 分至 点 分；
下战书 点 分至 点 分。
第十五条 附 则
15.1 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效；
15.2 本合同签定后工程不得转包；
15.3 甲、乙双方直接签定合同的，本合统一式两份，甲、乙双方各执一份；
15.4 凡在本市场各园林绿化市场签定合同的，本合统一式三份，甲、乙双方及市场 有关治理部门各执一份；
15.5 合同实施终了后自动终止；
15.6 本合同实施当事人自愿鉴证，可将合同文本提交地址区(县)的工商行政治理分局进行合同鉴证，以呵护合同双方当事人的正当权益。
第十六条 其它商定条目
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【工程合同】相关文章：
工程工程合同02-12
【热点】工程工程合同06-05
【合集】工程工程合同10-02
有关工程工程合同03-01
【精】工程工程合同04-23
工程工程合同(15篇)04-02
工程工程合同精选15篇04-05
工程工程合同13篇04-09
建筑工程工程合同03-24
工程工程合同范本02-12