某市培育汲引工程勘测合同

某市培育汲引工程勘测合同

　　跟着法治精神地不竭发扬，人们愈发正视合同，合同的地位愈来愈不容轻忽，签定合同也是最有用的法令按照之一。那么巨匠知道合同的名目吗？下面是小编汇集清理的某市培育汲引工程勘测合同，接待巨匠借鉴与参考，但愿对巨匠有所辅佐。

　　发包人：___________________________

　　勘测人：___________________________

　　发包人奉求勘测人承担__________________使命。

　　遵循《中华人平易近共和国平易近法典》、《培育汲引工程勘测设计治理条例》、《培育汲引工程勘测设计市场治理划定》、《深圳经济特区培育汲引工程质量治理条例》及国家有关律例划定，连络本工程的具体气象，为了了责任，协作配合，确保工程勘测质量，经发包人、勘测人协商一致，签定本合同，配合遵循。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：____________

　　1.2工程培育汲引地址：____________

　　1.3工程规模、特点：____________

　　1.4工程勘测使命奉求文号、日期：____________

　　1.5工程勘测使命(内容)与手艺要求：____________

　　1.6承接编制：____________

　　1.7估量勘测工作量：______

　　第二条发包人应实时向勘测人供给以下文件资料，并对其切确性、靠得住性负责。

　　2.1供给本工程核准文件(复印件)，和用地(附红线规模)、施工、勘测许可等批件(复印件)。

　　2.2供给工程勘测使命奉求书、手艺要乞降工作规模的地形图、建筑总平面安插图。

　　2.3供给勘测工作规模已有的手艺资料及工程所需的坐标与标高资料。

　　2.4供给勘测工作规模地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各类管道、人防步履法子、洞室等)及具体位置分布图。

　　2.5发包人不能供给上述资料，由勘测人汇集的，发包人需向勘测人支出响应费用。

　　第三条勘测人向发包人提交勘测功能资料并对其质量负责。

　　勘测人负责向发包人提交勘测功能资料四份，发包人要求增添的份数另行收费。

　　第四条开工及提交勘测功能资料的时刻和收费尺度及付费编制。

　　4.1开工及提交勘测功能资料的时刻。

　　4.1.1本工程的勘测工作定于__年__月__日开工，__年__月__日提交勘测功能资料，因为发包人或勘测人的启事未能按期开工或提交功能资料时，按本合同第六条划定打点。

　　4.1.2勘测工作有用不日以发包人下达的开工通知书或合同划定的时刻为准，如遇不凡气象(设计变换、工作量改变、不成抗力影响和非勘测人启事酿成的停、窝工等)时，工期顺延。

　　4.2收费尺度及付费编制。

　　4.2.1本工程勘测按国家划定的现行收费尺度____计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“现实完成工作量结算”等编制计取收费。国家划定的收费尺度中没有划定的收费项目，由发包人、勘测人另行议定。

　　4.2.2本工程勘测费预算为____元(除夜写____)，合同生效后3天内，发包人应向勘测人支出预算勘测费的20%作为定金，计____元(本合同实施后，定金抵作勘测费);勘测规模除夜、工期长的除夜型勘测工程，发包人还应按现实完成工程进度____%时，向勘测人支出预算勘测费的____%的工程进度款，计____元；勘测工作外业竣事后____天内，发包人向勘测人支出预算勘测费的____%，计____元；提交勘测功能资料后10天内，发包人应一次付清全数工程费用。

　　第五条发包人、勘测人责任

　　5.1发包人责任

　　5.1.1发包人奉求使命时，必需以书面形式向勘测人了了勘测使命及手艺要求，并按第二条划定供给文件资料。

　　5.1.2在勘测工作规模内，没有资料、图纸的地域(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供给上述资料、图纸，或供给的资料图纸不成靠、地下埋藏物不清，导致勘测人在勘测工作过程中发生人身危险或造成经济损失踪踪时，由发包人承担平易近事责任。

　　5.1.3发包人应实时为勘测人供给并解决勘测现场的工作前提和闪现的问题(如：落实土地征用、青苗树木抵偿、裁撤地上地下障碍物、措置施工扰平易近及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水水沟和水上功课用船等)，并承担其费用。

　　5.1.4若勘测现场需要据守，出格是在有毒、有害等危险现场功课时，发包人应派人负责安然捍卫工作，按国家有关划定，对从事危险功课的现场人员进行保健防护，并承担费用。

　　5.1.5工程勘测前，若发包人负责供给材料的，应遵循勘测人提出的工程用料筹算，按时供给各类材料及其产物及格证实，并承担费用和运到现场，派人与勘测人的人员一路验收。

　　5.1.6勘测过程中的任何变换，经打点正式变换手续后，发包人应按现实发生的工作量支出勘测费。

　　5.1.7为勘测人的工作人员供给需要的出产、糊口前提，并承担费用；如不能供给时，应一次性付给勘测人姑且步履法子费____元。

　　5.1.8因为发包人启事造成勘测人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支出停、窝工费(计较编制见6.1);发包人若要求在合同规按时刻内提早落成(或提交勘测功能资料)时，发包人应按每提早一天向勘测人支出____元计较加班费。

　　5.1.9发包人应呵护勘测人的投标书、勘测方案、陈述书、文件、资料图纸、数据、不凡工艺(编制)、专利手艺和合理化建议，未经勘测人赞成，发包人不得复制、不得泄露、不得私行改削、传送或向第三人让渡或用于本合同外的项目；如发生上述气象，发包人应负法令责任，勘测人有权索赔。

　　5.1.10本合同有关条目划定和填补和谈中发包人应负的其它责任。

　　5.2勘测人贡任

　　5.2.1勘测人应按国家手艺规范、尺度、规程和发包人的使命奉求书及手艺要求进行工程勘测，按本合同划定的时刻提交质量及格的勘测功能资料，并对其负责。

　　5.2.2出于勘测人供给的勘测功能资料质量不及格，勘测人应负责无偿给以填补完美使其达到质量及格；若勘测人无力填补完美，需另奉求其他单元时，勘测人应承担全数

　　勘测费用；或因勘测质量造成重除夜经济损失踪踪或工程工作时，勘测人除应负法令责任和免收直领受损失踪踪部门的勘测费外，并遵循损失踪踪水平向发包人支出抵偿金，抵偿金由发包人、勘测人商定为现实损失踪踪的____%。

　　5.2.3在工程勘测前，提出勘测纲要或勘测组织设计，派人与发包人的人员一路验收发包人供给的材料。

　　5.2.4勘测过程中，遵循工程的岩土工程前提(或工作现场地形地貌、地质和水文地质前提)及手艺规范要求，向发包人提出增减工作量或改削勘测工作的定见，并打点正式变换手续。

　　5.2.5在现场工作的勘测人的人员，应遵循发包人的安然捍卫及其它有关的规章轨制，承担其有关资料保密义务。

　　5.2.6本合同有关条目划定和填补和谈中勘测人应负的其它责任。

　　第六条背约责任

　　6.1因为发包人未给勘测人供给需要的工作糊口前提而造成停、窝工或往返进进场地，发包人除应付给勘测人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计较)，工期按现实工日顺延外，还应付给勘测人往返进进场费和调遣费。

　　6.2因为勘测人启事造成勘测功能资料质量不及格，不能知足手艺要求时，其运工勘测费用由勘测人承担。

　　6.3合同实施时代，因为工程停建而终止合同或发包人要求消弭合同时，勘测人未进行勘测工作的，不退还发包人己付定金；己进行勘测工作的；完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘测人支出预算额50%的勘测费计____元；完成的工作量超越50%时，则应向勘测人支出预算额100%的勘测费。

　　6.4发包人未按合同规按时刻(日期)拨付勘测费，每超越一日，应偿付未支出勘测费的千分之一过时背约金。

　　6.5因为勘测人启事未按合同规按时刻(日期)提交勘测功能资料，每超越一日，应减收勘测费千分之一。

　　6.6本合同签定后，发包人不实施合同时，无权要求退还定金；勘测人不实施合同时，双倍返还定金。

　　第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘测人协商一致，签定填补和谈，填补和谈与本合同具有齐截效力。

　　第八条其它商定事项：______________________

　　第九条本合同发生争议，发包人、勘测人应实时协商解决，协商或调剂不成的，可以由____仲裁委员会仲裁。

　　第十条本合同自觉包人、勘测人签字盖章后生效；按划定向市筹算与河山成本局及派出机构备案。发包人、勘测人实施完合同划定的义务后，本合同终止。

　　本合统一式____份，发包人____份、勘测人____份。

　　发包人名称：______________________勘测人名称：______________________

　　(盖章)(盖章)

　　法定代表人：______________________(签字)法定代表人：______________________(签字)

　　奉求代办代办署理人：______________________(签字)奉求代办代办署理人：______________________(签字)

　　居处：______________________居处：______________________

　　邮政编码：______________________邮政编码：______________________

　　电话：______________________电话：______________________

　　传真：______________________传真：______________________

　　开户银行：______________________开户银行：______________________

　　银行帐号：______________________银行帐号：______________________

　　培育汲引行政主管部门备案：______________________鉴证定见：______________________

　　(盖章)(盖章)

　　备案号：______________________经办人：______________________

　　备案日期：__________年__________月__________日

　　鉴证日期：__________年__________月__________日

【某市培育汲引工程勘测合同】相关文章：

培育汲引工程勘测合同02-04

培育汲引工程勘测设计合同03-26

培育汲引工程勘测合同精选15篇03-21

培育汲引工程勘测合同(精选15篇)02-20

培育汲引工程勘测合同(15篇)02-11

培育汲引工程勘测合同15篇02-08

培育汲引工程勘测设计合同(9篇)04-16

培育汲引工程勘测设计合同9篇04-03

培育汲引工程勘测合同(通用15篇)03-26