- 相关举荐
钢网架工程安装施工合同
在人们愈来愈相信法令的社会中，愈来愈多工作需要用到合同，签定合同也是最有用的法令按照之一。那么巨匠知道合同的名目吗？以下是小编帮巨匠清理的钢网架工程安装施工合同，仅供参考，接待巨匠浏览。
奉求单元：________________(以下简称甲方)
施工单元：________________(以下简称乙方)
1、概况：
1.1.工程项目名称：___；
1.2.工程项目面积：___；
1.3.甲方奉求乙方建造、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签定网架建造、安装合同，以资配合履行。
2、网架定建造、施工按照：
2.1.甲方应供给资料：
(1)网架支承点、圈梁平面图及其他相关手艺要求；
(2)土建总平面图；
2.2.网架面积：___；
2.3.网格尺寸：___；
2.4.网架矢高：___；
2.5.网架型式：正放四角锥；
2.6.支承编制：___；
2.7、施工按照1《网架结构设计与施工规程》；
2.8、施工按照2《网架结构工程质量考验评定尺度》；
2.9、施工按照3《钢结构工程施工质量验收规范》；
2.10、施工按照4《江苏省建筑安装工程施工手艺操作规程》；
2.11、施工按照5《建筑钢结构焊接手艺规程》
3、荷载：
3.1、上弦球节点荷载：___kg/㎡，3.2、下弦球节点荷载;___kg/㎡，3.3、其他荷载：___。
4、网架工程定建造、安装项目内容名称及费用：建造及安装费用编号施工内容工程面积单价金额___合同总价___(除夜写___)
备注：
1)此费用不包安装网架时的脚手架费；
2)事实下场工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准；
3)___。
5、工程款支出编制：________________。
付款编制：
1.汇票；
2.现金；
注：在支呈现金时，必需出具本公司介绍信与收款凭证方能支出
6、质量尺度、施工及验收
6.1.乙方遵循、《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》《网架结构工程质量考验评定尺度jgj-78-91》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-__》及有关法令、律例与尺度、规范精心建造，确保工程质量；
6.2.甲方按照、《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》《网架结构工程质量考验评定尺度jgj-78-91》、《钢结构工程施工质量验收规范、工程施工图及有关法令、律例与尺度、规范进行验收;gb50205-__》；
6.3.甲乙双方按摄影关国家法令、律例，规范施工，质量达到及格；
6.4、从乙方安装竣事递交落成验收陈述之日起，甲方在15天内未组织验收的，则甲乙双方视为该工程项目已验收及格。
7、工期要求
7.1.甲方预埋件和脚手架必需于完成；
7.2.乙方构件建造必需于完成；工程总工期为天；
7.3.甲方按合同商定的时刻预付工程款及完成预埋件、脚手架的气象下，乙方方能确保施工工期要求；
7.4.如遇不成抗力的成分影响工程进度，则由甲乙双方配合协商解决。
8、双方协作、责任与配合
8.1.如甲方设计变换应实时通知乙方，因为设计变换而造成乙方的经济损失踪踪由甲方周全承担；
8.2.甲方土建单元在放置网架支座预埋件时应按乙方供给的预埋件位置图上的相关划定放置，搭建安装网架的脚手架必需按乙方提出的具体图纸及尺寸要求施工，预埋件和脚手架搭好后，经乙方派专人验收及格后，乙刚刚进场安装网架；
8.3.甲方必需遵循合同要求的约按时刻支出乙方的工程款；
8.4.甲方在接到乙方落成验收陈述半个月内应组织有关部门进行验收；
8.5.甲方应尽能力供给乙方现场施工中的便当以确保工程顺遂落成；
8.6.甲方应供给水、电源，而且工具房一间，供给住宿便当；
8.7.乙方必需领受现场监理公司现场监理工程师的据守搜检指导，完美相关的工程报验资料；
8.8.乙方必需驯服制服甲方总承包单元的现场治理轨制，搜罗文明施工治理、安然治理等轨制，一切的安然责任均由乙方自行负责；
8.9.乙方将指定为项目司理，并成立工程施工项目司理部。
9、供货编制：由乙方自行负责，垂直运输由甲方协助乙方操作现场总包单元的吊车进行垂直运输至脚手架上，如现场没有吊车，则垂直运输费用由甲方负责。
10、背约责任
10.1、背约方承担此外一方的所有经济损失踪踪；
10.2、甲乙双方若有背反合同商定责任的步履，则此外一方有权要求对方刻日整改，否则，此外一方有权要求且则终止合同，并有权要求对方承担合同响应金额齐截的罚款；
10.3、甲乙双方因自己的启事此耽延工程工期的，应承担由此给对方酿成的损失踪踪；
10.4、未尽事宜由双方配合协商解决；
11、其他
11.1、本合同如在实施中发生争议，可提请当地仲裁庭某人平易近法院仲裁；
11.2、本合同签字盖章后生效至落成验收终了最后一次工程款结清时终止；
11.3、本合统一式贰份，双方各执壹份；
甲方：_______乙方：_______
日期：_______
【钢网架工程安装施工合同】相关文章：
钢构工程安装合同03-20
不锈钢安装合同04-17
水电安装工程施工合同04-18
钢混隔层施工合同03-20
项目电气安装工程施工合同03-20
不锈钢工程合同03-10
自来水安装工程施工合同04-15
施工电梯安装合同12-09
水电安装施工合同03-14
设备安装施工合同04-26