国家高速公路工程测绘合同

时刻：2024-05-08 16:18:15 合同我要投稿

相关举荐

国家高速公路工程测绘合同

　　跟着人们法令意识的成立，合同起到的浸染愈来愈除夜，正常气象下，签定合同必需经由划定的编制。那么拟定合同书有甚么需要寄望的呢？下面是小编为巨匠清理的国家高速公路工程测绘合同，接待巨匠分享。

国家高速公路工程测绘合同

　　工程名称：________________

　　合同编号：________________

　　国家测绘局拟定

　　国家工商行政治理局

　　定作人（甲方）：____

　　合同编号：____________

　　承揽人（乙方）：____

　　签定地址：____________

　　承揽人测绘天资等第：____

　　签守时刻：____________

　　遵循《中华人平易近共和国平易近法典》、《中华人平易近共和国测绘法》和有关法令律例，经双方协商一致签定本合同。

　　第一条测绘规模（搜罗测区地址、面积、测区地舆位置等）：

　　第二条测绘内容（搜罗测绘项目和工作量等）：

　　第三条履行手艺尺度：序号____尺度名称____尺度代号____尺度级别____

　　其他手艺要求：____

　　第四条测绘工程费：

　　1、取费按照：国家发布的测绘产物价钱尺度。

　　2、取费项目及预算工程总价款：序号项目名称工作量单价____（元）合计____（元）备注预算工程总价款：____

　　3、工程落成后，遵循现实测绘工作量核计现实工程价款总额。

　　第五条甲方的义务

　　1、自合同签定之日起日内向乙方提交有关资料。

　　2、自接到乙方编制的手艺设计书之日起日内完成手艺设计书的审定工作，并提出书面审定定见。

　　3、理当保证乙方的测绘队伍顺遂进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、糊口供给需要的前提。

　　4、甲方包管工程款按时到位，以包管工程的顺遂进行。

　　5、准予乙方内部操作履行本合同所出产的测绘功能。

　　第六条乙方的义务

　　1、自收到甲方的有关材料之日起日内，遵循甲方的有关资料和本合同的手艺要求，完成手艺设计书的编制，并交甲方审定。

　　2、自收到甲方对手艺设计书赞成实施的审定定见之日起日内组织测绘队伍进场功课。

　　3、乙方理当遵循手艺设计书要求确保测绘项目如期完成。

　　4、准予甲方内部操作乙方为履行本合同所供给的属乙方所有的测绘功能。

　　5、未经甲方准予，乙方不得将本合同标的的全数或部门转包给第三方。

　　第七条测绘项目完成工期序号测绘项目完成时刻备注

　　全数功能应于__年______月______日前交甲方验收。

　　第八条乙方理当于工程落成之日起日内书面通知甲方验收，甲方理当自接到落成通知之日起日内，组织有关专家，按照本合同商定操作的手艺尺度和手艺要求，对乙方所落成的测绘工程完成验收，并出据测绘功能验收陈述书。

　　对乙方所供给的测绘功能的质量有争议的，由测区地址地的省级测绘产物质量据守考验站判决。其费用由败诉方承担。

　　第九条对乙方测绘功能的所有权、操作权和著作权归属的商定：

　　第十条测绘工程费支出日期和编制

　　1、自合同签定之日起日内甲标的方针乙方支出定金人平易近币____元。并预付工程预算总价款的__%，人平易近币____元。

　　2、当乙方完成预算工程总量的__%时，甲标的方针乙方支出预算工程价款的__%，人平易近币____元。

　　3、当乙方完成预算工程总量的__%时，甲标的方针乙方支出预算工程价款的__%，人平易近币____元。

　　4、乙方自工程落成之日起日内，遵循现实工作量编制工程结算书，经甲、乙双方配合审定后，做为工程价款结算按照。自测绘功能验收及格之日起日内，甲方应遵循工程结算功能向乙方全数结清工程价款。

　　第十一条

　　1、自测绘工程费全数结清之日起日内，乙方遵循手艺设计书的要求向甲方交付全数测绘功能。（见下表）序号功能名称规格数目备注

　　乙标的方针甲方交付商定的测绘功能份。甲方如需增添测绘功能份数，需另行向乙方支出每份工本费____元。

　　第十二条甲方背约责任

　　1、合同签定后，乙方未进入现场工作前，因为甲方工程遏制而终止合同的，甲方无权要求返还定金。双方没有商定定金的，偿付乙方预算工程费的30%，人平易近币____元；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的现实工作量支出工程价款，并按预算工程费的__%（元）向乙方偿付背约金。

　　2、乙方进场后，甲方未给乙方供给需要的工作、糊口前提而造成停窝工时，甲方应支出给乙方停窝工费，停窝工费按合同商定的平均工日产值（元/日）计较，同时工期顺延。

　　3、甲方未按要求支出乙方工程费，应按顺延天数和那时银行贷款利息，向乙方支出背约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并遵循本条第二项的商定向乙方支出停窝工费。

　　4、对乙方供给的图纸等资料和属于乙方的测绘功能，甲方有义务保密，不得向第三人供给或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%抵偿损失踪踪。

　　第十三条乙方背约责任

　　1、合同签定后，如乙方私行半途遏制或消弭合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有商定定金的，乙标的方针甲方抵偿已付工程价款的__%，人平易近币____元，并了偿甲方预付的全数工程款。

　　2、在甲方供给了需要的工作、糊口前提，而且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同划定的日期提交测绘功能时，应向甲方抵偿拖期损失踪踪费，天天的拖期损失踪踪费按合同商定的预算工程总造价款的__%计较。因天色、交通、政府步履、甲方供给的资料不切确等客不美不美观启事酿成的工程拖期，乙方不承担抵偿责任。

　　3、乙方供给的测绘功能质量不及格的，乙方应负责无偿予以重测或采纳解救编制，以达到质量要求。因测绘功能质量不合适合同要求（而又非甲方供给的图纸资料启事此至）造成后果时，乙方应对是以酿成的直接损失踪踪负抵偿责任，并承担响应的法令责任（因为甲方供给的图纸资料启事发生的责任由甲方自己负责）。返工周期为天，到年______月______日完成，并向甲方供给测绘功能。

　　4、对甲方供给的图纸和手艺资料和属于甲方的测绘功能，乙方有保密义务，不得向第三人让渡，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%抵偿损失踪踪。

　　5、乙方私行转包本合同标的的，甲方有权消弭合同，并可要求乙方偿付预算工程费30%（人平易近币____元）的背约金。

　　第十四条因为不成抗力，导致合同没法实施时，双方应按有关法令划定实时协商措置。

　　第十五条其他商定：

　　第十六条本合同履行过程中的未尽事宜，双方应本着脚结壮地、和气协商的立场加以解决。双方协商一致的，签定填补和谈。填补和谈与本合同具有齐截效力。

　　第十七条因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调剂，协商或调剂不成的，当事人双方赞成仲裁委员会仲裁（当事人双方未在合同中商定仲裁机构，事后又未告竣书面仲裁和谈的，可向人平易近法院起诉）。

　　第十八条附则

　　1、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全数功能交接终了和测绘工程费结算完成后，本合同终止。

　　2、本合统一式份，甲方份，乙方份。

　　定作人名称（盖章）____

　　承揽人名称（盖章）____

　　定作人居处：____