- 旧屋面防水施工合同 举荐度：
- 相关举荐
屋面防水施工合同15篇
跟着法令常识的普及，人们应用到合同的场所不竭增多，签定合同可以了了双方当事人的权力和义务。知道吗，写合同可是有编制的哦，下面是小编清理的屋面防水施工合同，仅供参考，但愿能够辅佐到巨匠。
屋面防水施工合同1
甲方： (以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
遵循《中华人平易近共和国合同法》的原则，连络当前有关划定，和本程的具体气象，遵守划1、自愿、公允诚心诺言的原则，经双方协商订立本合同。
1、工程地址：
2、工程名称：
3、工程内容：
1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚SBS防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。
2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250mm高。
4、工程量计较及工程造价
1、按设计图纸和现实发生的工程量计较面积(除夜约3000㎡)。
2、屋面防水二层SBS，按每平方米43元结算。
3、卫生间天沟按20元/㎡结算。
5、付款编制：屋面防水施工终了，经甲方验收及格，经由过程全国除夜雨考验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，一年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。
6、甲方义务：
1、供给乙方用于本工程的有关图纸。
2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必需平整滑腻，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成滑腻的圆弧，并经监理验收交给乙方。
7、乙方负责：
1、必需遵循施工图纸及施工方案施工。
2、并供给所用的'材质陈述、验收陈述、质量及格证，以便工程落成资料的清理完美交予甲方归档。
3、防水保修期为3年，如屋面有漏水现象，由乙方免费维修。
8、其他：
1、本和谈未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
2、本和谈一式3份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
屋面防水施工合同2
甲方： (以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
遵循《中华人平易近共和国合同法》的原则，连络当前有关划定，和本程的具体气象，遵守划1、自愿、公允诚心诺言的.原则，经双方协商订立本合同。
1、工程地址：
2、工程名称：
3、工程内容：
1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。
2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。
4、工程量计较及工程造价
1、按设计图纸和现实发生的工程量计较面积(除夜约3000㎡)。
2、屋面防水二层B，按每平方米43元结算。
3、卫生间天沟按20元㎡结算。
5、付款编制：屋面防水施工终了，经甲方验收及格，经由过程全国除夜雨考验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，________年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。
6、甲方义务：
1、供给乙方用于本工程的有关图纸。
2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必需平整滑腻，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成滑腻的圆弧，并经监理验收交给乙方。
7、乙方负责：
1、必需遵循施工图纸及施工方案施工。
2、并供给所用的材质陈述、验收陈述、质量及格证，以便工程落成资料的清理完美交予甲方归档。
3、防水保修期为________年，如屋面有漏水现象，由乙方维修。
8、其他：
1、本和谈未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
2、本和谈一式3份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
________年____月____日：
屋面防水施工合同3
发包单元：(以下简称甲方)
承包单元：(以下简称乙方)
遵循《中华人平易近共和国建筑法》和《中华人平易近共和国经济合同法》及本工程具体气象，经甲、乙双方协商一致，签定本合屋面防水施工合同，以束厄狭隘双方配合遵循。
1、工程名称与地址：安顺市第二据守所培育汲引工程(安顺市区)
2、工程规模与内容：本工程屋面、卫生间及施工图纸所示需做防水、屋面保温部门。
3、承包编制：包工包料
4、材料：按施工图纸要求。
5、工程造价：防水每平方米壹拾陆元(16.00元)(包含材料及人工费)，屋面保温每平方米贰拾肆元(24.00元)(包含材料及人工费)落成后按现实面积结算。
6、工程不日：开工20xx年3月18日落成20xx年5月20日(遇雨顺延)
7、工程量：屋面防水、保温各约1.5万平方米，工程量以甲乙双方现场收方现实数据为准。
8、结算编制：遵循甲方与培育汲引方签定的施工合同拨款编制拨付工程进度款的50%，余下工程接待工程落成验收及格交付培育汲引方操作后，甲方除扣除质量保证金3%外一次性付清给乙方。质保金待质保期满后一次性付清给乙方。
9、甲、乙双方责权：
1、甲方应向乙方供给本防水工程的有关设计图纸的书面材料，乙方应按设计尺度及施工工艺施工，并经甲方开出的开工通知单。
2、甲、乙双方应在本合同所属规模内施工前，配合对前道工序质量、现场施工前提进行验收和勘测，对前道影响施工的前提由甲方负责解决。
3、甲方应为乙方施工所需库房创作发现前提，乙方应尊敬甲方的管辖权及有关规章轨制，领受甲方的据守治理，保证文明安然施工。
4、乙方应向甲方缴纳按工程总造价10%的履约保证金，在工程量完成30%猬缩猬缩猬缩还。
5、乙方应按划定向甲方供给施工单元的公司天资，相关人员复印件，实时向甲方陈述请示工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量实时验收。
6、工程保修期五年，质保期内因乙方施工或材料启事酿成的渗漏，乙方接通知后当即组织施工人员在规按时刻内赶赴现场进行维修，不取任何酬报，全力做好保修期内的处事工作。
7、乙方需做好施工队伍的安然文明施工工作，乙方施工队伍闪现的一切安然问题由乙方承担。
8、乙方须严酷遵循国家有关价钱条例划定，对本合同中所用材料一概实施明码标价。甲方所供给的材料均操作于本合同划定的.工程，非经甲方赞成，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款抵偿给甲方。乙方供给的材料、设备如不合适质量要求，或规格有分歧，应避免操作。如已操作，对工程酿成的损失踪踪均由乙方负责。
10、其他商定：
1、材料进场乙方应供给材料复检陈述，检测费用由乙方负责。
2、施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程，应按国家建筑防水尺度履行施工。
3、乙方应如期完成施工使命。施工期内因天色影响，现场施工前提的限制，由甲、乙双方实时协调，合同工期响应顺延。甲方不按合同付款，从而影响工期，责任由甲方承担。
4、施工期内，乙方人员应无前提驯服制服甲方安然治理，但乙方应自行提高施工人员的安然出产意识，施工中如甲方安然步履法子不妥，乙方也没有提出异议，施工所酿成的伤亡，其经济损失踪踪由乙方立崖岸。
5、施工时代甲方可进行材料抽检，在权威机构检测的费用由甲方承担。
6、未尽事宜，甲、乙方随时协商，签定填补和谈，作为本合同附件。
7、本合统一式份，甲乙双方各执份，本合同自签定之日起持久有用。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
屋面防水施工合同4
施工单元：_______公司（以下简称甲方）
承包单元：_______有限公司（以下简称乙方）
经甲方对乙方承建专业资格的查核，赞成将公司xx防水工程奉求乙方施工，为了了了双方在施工过程中的权力、义务和责任，遵循确保工程质量、工程进度、工程安然的原则，协商必定以下合同条目配合遵循履行。
1、总则
1、工程名称：
公司梅林出产、糊口基地2#、3#楼
2、工程地址：____公司除夜院内
3、工程内容：
遵循公司xx工程施工联系单和设计变换通知单要求，厨卫间防水工程采纳聚合物水泥基防水涂膜，屋面防水工程采纳聚氨酯"851"防水涂膜（找平层上作下层措置）。
2、承包编制：
乙方包工、包料、包质量、包治理、包安然、包进度等总包编制。
3、工程造价：
厨卫间聚合物防水每平米_______元；屋面"851"聚氨酯防水每平米_______元。结算时按现实面积结算。
4、质量尺度：
乙方应确保公司梅林糊口、出产基地2#、3#楼防水工程达到精采尺度，严酷参照广东省防水工程新规范尺度dbj15—19—97和深圳市现行有关尺度及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整平均，与下层有必定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
5、双方责任：
1、甲方责任：
（1）应提前提出施工筹算，并将工作面清理达到防水施工尺度提交乙方施工。
（2）应提出工期筹算，但应考虑到天色及人力等不成避免的成分，工期顺延。
（3）配合乙方施工，如供给需要的`垂直运输、工人工地住宿等。
（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行据守搜检，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任：
（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料及格证、检测陈述及深圳市培育汲引局发布的准用证，由甲方现场负责人抽检及格后操作，需要时由甲方抽送市"建科院"考验及格后操作。
（2）配合市建公司梅林糊口基地整体进度，按甲方提出的施工筹算施工，除不成避免的身出格，不得酬报迟延。
（3）应遵循施工现场的各项规章治理轨制，不得有背规步履，否则领受甲方各类形式的奖惩。
（4）应严酷按防水工程尺度规范施工，发现问题，实时自行解决，确保工程质量达到精采尺度，并对工程保修三年。
6、付款编制：
本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支出进度款，待工程全数落成验收达精采尺度后甲方付至全数工程款的_______%给乙方，留_______%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支出余款。
7、其它：
本合统一式二份，甲乙双方各执一份，具齐截法令效力，待三年保修期满，甲方支出余款后，合同自动失踪踪效。未尽事宜，双方配合协商解决。
甲方：（签章）
乙方：（签章）
日期：
屋面防水施工合同5
发包单元：(以下简称甲方)
承包单元：(以下简称乙方)
鉴于甲方采纳礼聘编制选择周书芳防水工程施工承包单元，乙方自愿领受礼聘并对本工程承包内容作出素质性响应，承诺周全实施本合同义务。故甲方在充实让利的气象形象下，以合理低价法必定乙方作为施工单元，连络本工程的现实气象，经双方协商一致，特订立本合同，配合遵守履行。
甲方以礼聘编制必定乙方为施工单元，故乙方对本合同全数内容已充实知悉，是其真实意思暗示，不存在合同无效或被裁撤的法定事由，同时乙方也明知甲方是在做出很除夜让利以合理低价编制选定的，而其并不是报价最低的
项目简介
1.1工程名称：欧蓓莎购物中心
1.2工程地址：除夜丰市人平易近北路
1.3承包规模：公寓楼南侧天沟防水工程(在原SBS防水根底上从头施作SBS防水层)。
1.4承包编制：本防水工程采纳“除夜包干”的形式。一次性包定,包所有人工、材料、机械设备、工期、质量、安然、文明施工、等一切费用。
1.5工期：
1.6材料品牌及施工要求：SBS厚度3㎜.概况有铝箔面卷材.
1.7合同价钱：
第一条
1、本工程采纳“除夜包干”的形式，屋面按32.00元/平方米，合同价钱不因政策和市场价钱改变或其他启事此作任何形式的调剂。
2、本合同结算编制是按甲,乙双方遵循现实面积进行计较。
3、本合同单价是乙方在清楚其承包规模、手艺要乞降甲方的要求，并在充实考虑了一切前提的气象下，按照现行的尺度、规范.为完成本工程施工承包规模内全数项目所需的一切费用，一次性包定，不做任何调剂方承诺并保证。
第二条甲方驻工地代表
2.1甲方录用驻工地现场代办代办署理人;。
第三条乙方的责任和义务
3.1工程施工过程中，乙方理当遵循甲方要求进行施工。
3.2乙方应驯服制服甲方的治理,用水用电及材料堆放等驯服制服的放置.
3.3乙方应按甲方要求当即撤换施工队伍中步履不轨、不能胜任、玩忽职守及默示不良的人员，撤换后未经甲方赞成不得从头在本工地工作。
3.4乙方必需按甲方的要求进行施工,乙方不得私行更改工序施工，否则，由此酿成的一切损失踪踪，搜罗但不限于返工、维修、质量错误谬误而至使的索赔等均由乙方承担。
3.5乙方施工过程中所发生的一切质量安然工作非论巨细，均由乙方自行承担责任，并当即陈述甲方和培育汲引主管部门。
3.6施工完成后，必需清理现场，保证施工场地达工拆档清要求，
3.7乙方在工程施工过程中，必需呵护工地现场及其四周的公用步履法子，对任何背反文明施工的步履，甲方有权责令乙方刻日整改，若仍未整改时，甲方有权禁止该项工作并责令其退场，由此发生的费用由乙方自行承担。
3.8乙方在工程施工过程中，对气象或第三人造成损害时，理当承担损害抵偿责任，与甲方无关。
3.9施工过程中，乙方采纳新手艺、新工艺、新编制、新材料必需征得甲方赞成方可实施。
3.10乙方现场治理人员和施工人员必需对甲方的来访客户文明有礼。
3.11乙方专现场施工员在有重除夜工作时，必需随叫随到。以上划定以甲方通知为准，若有背反或冒名顶替，所发生的责任工作由乙方全权负责
3.12乙方工人必需遵循治安治理的.划定，假定乙方工人有打架、斗殴等背反治安治理条例的步履，除领受治安治理条例的奖惩外还必需向甲方支出每次伍千元的背约金;乙方必需遵循劳动法的划定，实时向本单元工人发下班资，否则，甲方有权在监理单元的见证下，遵循乙方本项工程报送的工人工资表正本(有工人岗位描述、工人身份证及工人按的手印等)代付部门或全数工资给工人，以确保工程顺遂进行，代付款额在乙方工程款中直接扣除，而且因为工资纠缠所酿成的停工、投诉等不良后果和对甲方酿成的所有损失踪踪由乙方负全数责任
第四条工程质量等第
施工要求;必需严酷遵循GB5027-20xx(屋面工程质量验收规范)及设妄图定施工。下层应有必定的强度，不应起壳、松动、凹凸不服、对屋面及分仓缝的尘埃及异物必需断根。下层要求干燥。达到要求。编制用热熔喷枪烘熔融卷材粘结面。卷材与下层可以全粘，不成点粘或条粘，面积以坡度巨细而定，最小粘接时，应先烘烤页岩的面至沥青熔融并笼盖页岩片后，再烘烤与其搭接的卷材。应随烘烤、随压实。搭接边处必需有多余沥青挤出。卷材长边搭接，满粘法不小于80mm，短边搭接，满粘时不小于100mm。(备注:本工程采纳双层做法时上下两层卷材应错开1/2幅宽，不合缝。在屋面阴阳角，天沟、雨水口、屋脊、搭接和收头节点部位，禁绝予存在皱折、空鼓、翘边、脱层和滑移等现象,二次施作的立面界面要高与原本的8~10㎝并将上口采纳聚氨酯沥青胶进行收口)。施工终了后自行不美观不美观不雅察看搜检施工质量。不得穿钉鞋从事操作。施工用材料如属易燃品，应寄望防火安然，并应备有灭火器材。卷材应竖立贮放通风处，切忌日晒，或与热源接触。
第五条付款编制5.1所有防水工程施工终了经甲方验收及格并打点验收及格后，支出至工程总造价的85%，残剩的15%工程款作为工程保质金，在20xx年梅雨季节事后(6、7、8、9月份)一次性付清其余款
第六条合同的生效与终止
本合同自甲乙双编制人代表或其授权代表签字，甲方与乙方签字后生效。工程落成结算终了，除有关质量、安然责任条目外，其它条目即告失踪踪效。
第七条合同份数
7.1实施本和谈过程中，对和谈条目注释权归甲方。
7.2本合统一式两份份，由甲乙双方各持一份，具有齐截法令效力。
7.3本合同其工程款金额为不含税,税收另行放置.
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
屋面防水施工合同6
发包人(全称)：__________________(以下简称甲方)
承包人(全称)：__________________(以下简称乙方)
遵循《中华人平易近共和国合同法》、《中华人平易近共和国建筑法》及其他有关法令、行政律例、遵守划1、自愿、公允和诚心诺言的原则，双方就本培育汲引工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程概况
工程名称：__________________工程地址：__________________
工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房裁撤，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维改削造工程(搜罗以上所有工程的土建、电气、安装工程)
2、工程承包规模
承包规模：屋面防水工程
3、合同工期：
开工日期：__________________落成日期：__________________
4、质量尺度
工程质量尺度：及格
5、结算编制
遵循图纸和工程量签证单计较工程量，按照__________________年相关计价定额、费用定额及施工单元经审核的规费证进行结算,人工单价的'调剂履行晋建标字(__________________)89号文件。
6、付款编制
落成后付到95%，质保期(质保期为五年)满后全数付清。
7、工程保修
承包人向发包人承诺遵循合同商定进行施工，落成后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。双方遵循《培育汲引工程质量治理条例》及有关划定，商定本工程的质量保修期以下：
1.地基根底工程和主体结构工程为设计文件划定的该工程合理操作年限;
2.防水工程为年;
3.装修工程为年;
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;
5.供热与供冷系统为
6.给排水步履法子、道路等配套工程为保修费用由造成质量错误谬误的责任方承担。双方商定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。
7、发包人向承包人承诺遵循合同商定的不日和编制支出合同价款及其他理当支出的金钱。
8、合同生效
合同订立时刻：__________________年6月日合同订马上点：本合同双方商定签字盖章后生效
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
屋面防水施工合同7
奉求方甲方：神府经济斥地域病院
承建方乙方：
遵循《中华人平易近共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》划定，经甲乙双方赞成，签定以下合同。此合同受法令呵护，双方代表必需实施合同签定的义务，半途一方不得私行更改或消弭，望双方配合履行。
1、 工程名称：神府经济斥地域病院楼顶防水
2、 工 程：房顶新做防水层、围墙翻修，四周加排气。
3、 承建编制：由乙方包工包料。
4、 保修编制：免费保修期为 5年，自 年 月 日至
年 月 日，保修期内确属施工质量问题渗漏，乙方应免费维修，乙方接到保修通知后，三天以内组织人力物力赶赴现场，乙方不得以任何出处推托。
5、乙方在施工中发现与甲方有关的问题实时通知甲方、如造成甲方经济损失踪踪由乙方全数承担。乙方工伤工作立崖岸，施工时代乙方做好防护工作、若造成甲方步履法子、设备及电路、电线、损害、落石致令人员受伤乙方承担全数责任。
6、验收编制：甲方负责组织工程质量验收
7．付款编制：落成付总款60%，三个月无质量问题付20%，残剩20%保证金两年后付清。
8、此合统一式二份，甲方一份、乙方一份。
甲 方
乙 方
20xx 年4月日 ：神府经济斥地域病院 ：
屋面防水施工合同8
甲方：
乙方：
经甲方对乙方承建专业资格的查核，赞成将公司防水工程奉求乙方施工，为了了了双方在施工过程中的权力、义务和责任，遵循确保工程质量、工程进度、工程安然的原则，协商必定以下合同条目配合遵循履行。
1、工程名称地址及材料
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程材料：遵循公司工程联系单元通知要求，屋面、室内防水工程采纳用B4.0厚施工。
2、承包编制：乙方包工、包料、包质量、包治理、包安然、包安然文明施工、保进度等总包编制。
3、工程造价：按每平方米元计较。
4、双方责任：
1、甲方责任
(1)应提前提出施工筹算，并将工作面清理达到防水施工尺度提交乙方施工。
(2)应提出工期筹算，但应考虑到天色及人力等不成避免的成分，工期顺延。
(3)为乙方施工，供给便当、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的`工程质量进行据守搜检，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任;
(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。
(2)配合公司整体进度，按甲方提出的施工筹算施工，除不成避免的身出格，不得酬报迟延。
(3)应遵循施工现场的各项规章治理轨制，不得有背规步履，否则领受甲方各类形式的奖惩。
(4)应严酷按防水工程尺度规范施工，发现问题，实时自行解决，确保工程质量达到精采尺度，并对工程保修___XXXX___年。
5、付款编制：
2栋楼完成付已落成程量80%，验收及格付工程总造价的85%，审计结算后付总造价的95%，残剩5%为保修金，按国家划定保修期为___XXXX___年，保修期满一次性付清。
6、其它：
本通用版合同式二份，各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效，具齐截法令效力，若有未尽事宜，双方配合协商解决。
甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
___XXXX___年____月____日___XXXX___年____月____日
屋面防水施工合同9
培育汲引单元：____省省直属机关事务治理局(以下简称为甲方) 承包单元：(以下简称为乙方)
为保障甲乙双刚正当权益，遵循《中华人平易近共和国合同法》及相关法令，经双方协商赞成，按以下条目订立本合同：
1、工程概况：
1、工程名称：____省法制办屋面防水刷新工程。
2、工程地址：督院街。
3、工程内容：
A、屋面：结构层上从头找坡(兼保温层)、找平层、新做B防水卷材、呵护层、屋面刚性防水层。
B、墙面：、找平层、新做B防水卷材、呵护层压光。
C、具体做法详见施工图。
2、工期和质保期：
1、按甲方要求，遇雨顺延。
2、防水工程质量保修期________年。
3、承包编制：
1、乙方包工、包料、包质量、包治理、包进度、包安然，结算时按现实施工面积为准。
2、乙方应确保公司屋面防水工程达到精采尺度，严酷参照新规范施工及甲方要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整平均与下层有必定粘结力，知足衡宇综合验收的要求。
4、甲方责任：
1、非乙方施工的启事，甲方应配合乙方做好施工协调工作。
5、乙方责任：
1.因乙方施工不妥，造成返工而闪现的材料华侈或误工损失踪踪，由乙方承担。非乙方的启事酿成的返工或材料损失踪踪，由乙方与甲方自动协商解决。
2.乙方在施工现场闪现的安然工作或因为乙方在施工现场背规操作，酿成的.一切后果、损失踪踪均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。
6、合同价：
合同价暂定：18.5万元(除夜写：壹拾捌万伍仟元整)，事实下场以审计审定金额为准。
本工程计价编制采纳《培育汲引工程工程量清单计价规范》(GB50500-)及其配套文件和________年《____省培育汲引工程工程量清单计价定额》及其配套文件作为计价编制。安然文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的《____市培育汲引工程造价信息》所列的单价(搜罗厂商报价)履行。
7、付款编制：
合同签定乙方进场后，按工程总造价的 30 %工程款支出预付款，工程落成并验收及格后支出到总工程款的97%，残剩总造价的3%在工程落成________年往后支出。
8、背约责任：
甲、乙双方任何一方背约所酿成的损失踪踪由背约方负责。
9、本合统一式四份，甲、乙双方各执贰份，具齐截法令效力，未尽事宜，双方配合协商解决。
甲方：甲方代表签字(盖章)：
乙方： 乙方代表签字(盖章)：________年____月____日
屋面防水施工合同10
甲方：
乙方：
遵循《中华人平易近共和国合同法》、《中华人平易近共和国建筑法》及其他有关法令、行政律例，遵守划1、自愿、公允和诚心诺言的原则，双方就 工程中的屋面防水施工工程事宜协商一致，订立本合同。
第一条、工程概况及承包内容
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程承包内容：屋面防水施工工程
屋面防水采纳改性沥清SBS防水材料(3mm厚)，面积 ㎡。
第二条、施工工期
乙方在接到甲方通知后2日内开工， 个工作日内完成乙方所承包的屋面防水施工工程。
第三条、承包编制
乙方包工、包料、包质量、包治理、包安然、包进度等承包编制。为知足施工所需的所有施工机械工具均由乙方自带、自备费用乙方自理。
第四条、工程造价
屋面SBS防水每平米 元;(含税金)
总价款 整(工程量按实结算)。
第五条、材料规格及质量尺度
5.1 材料规格：(本工程屋面防水等第为Ⅱ级)屋面防水采纳SBS防水卷材，厚3mm。
5.2 材料质量尺度：所用防水材料应有产物及格证书和机能检测陈述，材料的品种、规格、机能等应合适现行国家产物尺度和设计要求，材料进场后，应抽样复验，并提出复验陈述，进场材料若何，是不是及格，尺度低于样品材料一概禁绝进场。
5.3 施工质量尺度：防水施工必需具有二级以上防水施工的天资，功课人员理当持有当地培育汲引行政主管部门发布的上岗证。
①下层必需干燥，含水率要求在8%以内。
②下层概况要清洁，要求用吹风机断根尘埃、杂物，然后刷冷根柢油一道，要求涂刷平均干燥8小时以上方可铺沾卷材。
③复杂部位措置，阴阳角部位应做成八字形，女儿墙，管根、烟筒、排气孔、落水口及伸缩缝等转角部位均应做附加层，一般宽为30cm，搭接为8—10cm。
④上下层卷材不得彼此垂直铺贴，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。
⑤天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最除夜钉距不应除夜于900mm，并用密封材料嵌填封严。
⑥卷材遇墙、壁、管、设备根底等需要上翻时，上翻高度不小于土建完成面以上25cm。
⑦防水施工完成，应进行淋水或蓄水尝试，蓄水时刻不小于48小时。
⑧乙方应确保各项防水工程施工达到精采尺度，严酷遵循国家规范(GB50345-20xx)、设计图纸和西安有关尺度及甲方要求施工。
第六条、安然出产文明施工
1、安然出产：乙方在施工中应自觉领受甲方和监理单元的治理和指导，无前提配合培育汲引主管部门的各项搜检、验收。按要求配备和安装安然步履法子、服装和用品。严酷遵循《陕西省培育汲引工程安然出产治理条例》和国家各项安然出产法令、律例划定组织出产，对背反各项划定和操作规程酿成的所有后果均由乙方负责，并承担由此给甲方酿成的经济损失踪踪。
2、文明施工：乙方在施工中应严酷遵循建筑施工各项安然文明编制实施，乙方现场施工人员的.所有劳保用品、服装均由乙方自购、自用，并没有前提知足需要，达到甲方和监理单元的验收。积极落实甲方和监理单元拟定的各项安然文明施工编制，对欠妥真实施的，甲方有权进行攻讦、罚款、直至清退进场。乙方人员不管甚么气象都不得在甲方工地、办公场所，市政府部门及社会聚众闹事。
第七条、工程验收
进场材料需总承包、监理、甲方及质检部门考验及格后方可进场施工，施工完成验收按《建筑工程质量验收统一尺度》(GB50300-20xx)和合同划定验收。
第八条、背约责任
8.1如乙方未能按甲方要求时刻完成合同工程，则由乙标的方针甲方按每延期一天支出该工程价款的1%作为背约金。甲方有权据此提出消弭合同并由乙方承担由此发生的一切损失踪踪。
8.2工程质量尺度或检测不合适要求的，则甲方有权责令乙方在3日内整改，因整刷新成的工程延期，乙方应向甲方按每延期一天支出该工程价款的5%作为背约金。
8.3因乙方启事终止合同时，乙方应向甲方支出合同价款20%的背约金。
第九条、付款编制
本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支出进度款，工程完成30%支出合同价款的10%，完成至60%支出合同价款的30%，工程全数完成支出合同价款的70%，验收及格后支出合同价款的95%，余款5%待工程保修期满后付清，保修期为 年 。
第十条、其他商定
10.1本合同的签定地址为 西安市 。
10.2在实施和谈过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方当事人由西安市仲裁委员会仲裁，也可向西安市人平易近法院提起诉讼。
10.3本合统一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
负责人： 电话:
负责人： 电话:
年 月日 年月 日
屋面防水施工合同11
1、工程概况
施工规模：屋面防水施工
施工首要内容：
1、肃除局部起泡和脱落的老化防水层；
2、安装排气孔；
3、做改性沥青防水卷材；
4、女儿墙做聚氨脂防水涂料。
2、编制声名：
编制按照：按甲方意图。
《建筑乙方质量治理条例》XX版
《按国家gt19250—XX尺度》
《培育汲引工程项目治理规范》g/t50326—XX
《建筑工程施工质量考验评定统一尺度》cg301—88各规安然规范、划定。
3、施工放置：
（一）施工预备
（1）项目负责人，五除夜员等组成主干施工量，该专项屋面防水人员进场具有丰硕的各项防水施工手艺与实践经验，对具体手艺及作规模相当熟谙，具有较强的现代治理意识和法令不美不美观念，能以甲方项目司理为焦点，精心施工，达到优良、快速、安然的方针。
（2）拟定周密的治理系统编制：施工力量预备，遵循项目治理层组劳务作出层分手的原则，我公司对该工程指派有丰硕施工治理经验的'治理人员，从公司抽调作手艺过硬的手艺工人，组成能打硬仗的施工功课班组，签定劳动合同了了双方责、权、利；倡导一专多能，一岗多职，确保工程施工顺遂进行。
（3）材料预备：工程开工前，我公司预备合适质量气象、职业健康安然要求的正规厂家及格产物。
（4）劳动力进场预备：
1）施工带动及交底，我们充实操作开工前的前期预备时刻，对本项防水工程施工人员、治理人员及施工作人员进行施工前带动及手艺交底工作，经由带动及交底使施工人员体味施工的根底气象，清楚施工特点，和寄望事项，做好心中罕有，提高思惟熟谙，振作工作精神，保证按质按量完成使命。
2）劳动的落实，保证编制
①遵循施工方案、实施要求，提早落实放置和组织劳动力进场，并成立响应的组织率领系统和治理保证轨制。
②在做好上述需求筹算落实往后，应另行做好施工劳动力放置预备筹算，以备在需要时能随时召集挪用，作为确保合同工期一项需要编制。
③对施工人员的糊口和后勤前提做充实考虑放置，搜罗住地、通信、饮食、起居、卫生季节改变顺应等方面，保证他们全力投入工作傍边，确保施工进度和治理的需要。
（二）施工顺次及措置：
肃除局部起泡，脱落的防水层 修补屋面炸裂处和酬报破损处 安装排气孔 扫除屋面 刷下层措置剂一遍做改性沥青防水卷材女儿墙做聚氨脂防水涂料。
（三）屋面防水工程质量的搜检及验收：
防水层施工终了，要进行搜检，不得有鼓包、皱折、胶落和除夜的起壳现象，做到面层美不美不美观合用才能起到精采的防水下场，包管工程应有的防水寿命。
4、制品呵护：
（1）施工人员要当真的呵护好已完成的防水层，谨防施工机具和建筑材料破损防水层。
（2）禁绝予有尘埃、杂物梗塞巨细管口，排水部位，以保证排水通顺无阻。
5、质量保证编制：
（1）对屋面防水层需要多次搜检有没有破损和刺漏，出格寄望的是：一旦被破损，必需遵循破损法度楷模进行改换或修补，决不留下隐患。
（2）要强化作人员制品呵护意识和手艺，在施工傍边，不时刻刻都应寄望制品呵护。
（3）施工现场要备足消防步履法子，消防道路通顺。
6、工期：屋面防水为15天，从甲方项目通知具有有前提施工今日起计较。
7、工程质量：
确保及格，争创精采。
屋面防水施工合同12
甲方：
乙方： 身份证号码： 电话：
甲方将对宾馆贵宾楼屋面全数防水工程需要进行维修，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签定和谈以下：
1、 工程承包形式
由乙方负责包工包料
2、 工程价钱：
屋面维修工程在包工包料的气象下，以每平方米43元的价钱完成后以现实维修面积进行结算。
3、 施工材料及工程质量要求
屋面工程所需维修材料全数采纳金姆指防水卷材。施工中需严酷遵循施工规范进行施工，所有的交接缝全数按长边8cm，短边10cm进行压缝。
4、 施工中的安然责任
乙方需增强对其施工人员的施工安然提防教育，严酷采纳各类安然编制，如乙编制子不力，发生人身、财富安然工作，其一切责任和后果均由乙方负责。
5、 付款编制
工程落成后，甲方先行支出经双方配合测量必定的价钱总工程款数的50%,残剩50%的.工程接待屋面经由两次除夜雨后，经双方确认无任何渗漏再行支出45%，残剩5%等一年后全数付清。
6、 工程保修不日
屋面防水保修不日为5年，(从该屋面落成之日计较)五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无前提按合同书要求的时刻负责维修，其工时费、材料费等全数由乙方负责，如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失踪踪公共财富由乙方全数负责。甲方不承担负何费用。
7、 本和谈所触及的各类税费均由乙标的方针有关部门负责缴 纳。
8、 开工日期
自20xx年三月十二日起至本月二十日止。
9、 本和谈一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一 份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
屋面防水施工合同13
甲方：
乙方：
甲方将对宾馆贵宾楼屋面全数防水工程需要进行维修，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签定和谈以下：
1、 工程承包形式
由乙方负责包工包料
2、 工程价钱：
屋面维修工程在包工包料的气象下，以每平方米43元的价钱完成后以现实维修面积进行结算。
3、 施工材料及工程质量要求
屋面工程所需维修材料全数采纳金姆指防水卷材。施工中需严酷遵循施工规范进行施工，所有的交接缝全数按长边8c，短边10c进行压缝。
4、 施工中的安然责任
乙方需增强对其施工人员的施工安然提防教育，严酷采纳各类安然编制，如乙编制子不力，发生人身、财富安然工作，其一切责任和后果均由乙方负责。
5、 付款编制
工程落成后，甲方先行支出经双方配合测量必定的价钱总工程款数的50%,残剩50%的`工程接待屋面经由两次除夜雨后，经双方确认无任何渗漏再行支出45%，残剩5%等________年后全数付清。
6、 工程保修不日
屋面防水保修不日为________年，(从该屋面落成之日计较)________年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无前提按合同书要求的时刻负责维修，其工时费、材料费等全数由乙方负责，如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失踪踪公共财富由乙方全数负责。甲方不承担负何费用。
7、 本和谈所触及的各类税费均由乙标的方针有关部门负责缴 纳。
8、 开工日期
自________年____月____日起至本月____日止。
9、 本和谈一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一 份。
甲 方：xx有限公司
代表人：
乙 方：
________年____月____日
屋面防水施工合同14
甲方：：
乙方：
按照中华人平易近共和国合同法a；a；、中华人平易近共和国建筑法a；a；及其它有关法令、律例，遵守划1、自愿、诚心守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电衡宇面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方配合遵循。
1、 工程概况：措置湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米
1、工程地址：____市____区下马槽宜化轮回经济工业园区
2、工程名称：湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面措置
3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部措置，底手下层措置剂的施工，附加层的施工。
2、 承包规模及编制：包工、包料、包质量、包安然、包进度、包文明施工。
3、 主材选用及工程价款等：
1、 选用材质：3B 防水卷材，乙方在施工前必需供给材料的及格证书、材料考验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测及格后方可进场开工
2、 本合同价钱搜罗材料现场转运、垃圾的清运、断根(运离施工现场)
3、 施工厚度要求：采纳外3厚 B防水卷材
4、全数包工包料，单价为 27元平方。
6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价钱为含税人平易近币价钱。
4、 工期：按甲方项目部所放置的进度施工。
5、 工程质量：
1、工程质量尺度：及格工程质量尺度。
2、承包人施工质量必需达到国家现行规范、尺度、图集和设计图纸的划定。并合适发包人的要求。工程施工质量必需合适弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)，防水施工所用的材料必需有产物及格证书和机能检测陈述。并经发包人、监理、承包人配合见证取样，送法定检测部门检测及格，材料的品种、规格、机能合适现行国家尺度和设计要求。不及格的严禁操作。工程质量保修期从落成验收经由过程之日起计为________年。
6、合同价款与支出编制
按承包人现实完成的、且达到质量尺度的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外概况积，其它如细部措置、底手下层措置剂的施工、附加层的施工措置等均不再计较工程量，不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程规模内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。
达不到质量尺度时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失踪踪的，应抵偿发包人的损失踪踪；承包人回绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人此外组织施工单元进行施工，承包人已施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
7、工程款支出编制：
1、当屋面防水施工终了经甲方验收后打点工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。
2、承包人残剩10%的工程款转作保修金，在保修期满后的____日内，由发包人无息退还给承包人。保修时代闪现保修事务时，保修金不足部门由承包人交付。
8、承包人向发包人承诺遵循合同商定进行施工、落成并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决平易近工食宿。
9、发包人向承包人承诺遵循合同商定的不日和编制支出合同价款。
10、安然施工 文明施工
安然出产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工最早前，发包酬报施工场地内的自有人员及第三人人员打点人身意外危险保险，承包人施工人员发生工伤工作者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人配合负责联系保险公司，由保险公司赔付。现实费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤工作或伤亡工作者，发包人事实下场一次性赔付当事人的最高抵偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。
11、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可当即与承包人消弭合同，工程款不予支出。
十2、保险
承包人应为其工地所有施工人员和进入工地人员打点人身意外危险保险、承包人的财物保险等。
十3、工程质量保修
本防水工程的保修期为________年；
承包人在质量保修期内，遵循有关法令、律例、规章的治理划定和双方商定，承担本工程质量保修责任；属于保修规模、内容的项目，承包人理当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约按不日内派人保修的，发包人可以奉求他人修理；发生紧迫抢修工作的，承包人在接到工作通知后，理铛铛即达到工作现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。
十4、背约责任：
1、 在施工过程中，乙方必需做好做足一切安然措失踪踪，如发生任何安然工作均由乙方承担一切责任。
2、 乙方所供给的产物必需合适合同所划定且必需达到国家规范要求，否则一经发现所酿成的损失踪踪由乙方承担，甲方可片面消弭合同且不需支出乙方工程款，乙方必需向甲方支出合同总款20%的背约金。
3、 乙方必需遵循合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严酷施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可片面消弭合同，且乙方必需向甲方支出合同总价款2倍的背约金。
4、 合统一经签定，乙方不得片面消弭合同或半途停工，否则必需向甲方支出合同总款20%的背约金。
5、 在乙方施工时代，乙方工人必需驯服制服甲方项目部的治理，不得有任何盗窃步履或破损现场制操步履，否则一经发现，所酿成的.损失踪踪由乙方承担，所损失踪踪的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、 在保修时代(保修期为________年)，如发生任何质量问题，乙方必需在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额不必乙方赞成以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部门可向乙方追索。
7、 在全数落成后，乙方必需向甲方供给验收所需具有的一切资料，否则甲方有权不予验收，所酿成的损失踪踪由乙方自行负责。
8、 工程全数落成后，乙方必需做插手地清洁整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行措置，所酿成的损失踪踪由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失踪踪的金额以甲方确认的为准。
十5、其他事项：
1、 在履行合同中发生争议，双方应经由过程和气协商解决。如协商无效，向甲方地址地人平易近法院申请仲裁。
2、 本合统一式贰份，经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签约日期： 签约日期：
屋面防水施工合同15
甲方：
乙方：
甲方以包工、包料、包工期、包质量与包安然的编制将 屋顶防漏工程交于乙方负责完成，为了了了双方责任，组合具体气象，经协商一致签定和谈，并配合遵循。
1、 和谈内容
屋顶防漏工程。
2、 施工费用
屋面为45元/m2(含人工、税及安然、意外危险等各类风险费用)。
3、 施工期约
20xx年11月 日到20xx年11月 日，总工期 天。
4、 施工结算
工程总费用为 元。
5、 工程质量
质量尺度应达达到防水层必需粘结平稳，接缝密实、四周及管道、下水口等四周应密封严实，无渗漏现象。
6、施工安然
1、开工前、乙方应做好本单元工人的安然思惟教育和安然寄望事项并做好交底记实。
2、严酷遵循防水施工手艺操作规程中的安然寄望事项进行施工。否则闪现安然工作，概由乙方负责。
3、遵循油库规章轨制，驯服制服甲现场治理人员的挑唆和据守治理。
7、 施工保修
1、本防水工程保修期两年。
2、施工按合同完成后，如不合适尺度，继续发生渗漏现象，乙方必需返工修理直至合适要求，并承担返修的一切费用，由此酿成的'损失踪踪，由乙方全额抵偿。
8、 本和谈一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法令效力，背约方应支出背约金并对所酿成的损失踪踪负全数责任。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日