工程施工合同

时刻:2024-11-09 11:06:14 合同 我要投稿
  • 工程施工合同 举荐度:
  • 工程施工的合同 举荐度:
  • 工程施工合同 举荐度:
  • 培育汲引工程施工合同 举荐度:
  • 监控工程施工合同 举荐度:
  • 相关举荐

工程施工合同模板

  跟着时刻的推移,合同的操作频率呈上升趋向,合同是对双方的保障又是一种束厄狭隘。那么巨匠知道正当的合同书若何写吗?以下是小编汇集清理的工程施工合同模板,接待浏览,但愿巨匠能够快乐喜爱。

工程施工合同模板

工程施工合同模板1

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  遵循《中华人平易近共和国合同法》等有关法令划定,为了了双方权力义务关系,经和气协商甲乙双方就乙方承包甲方集中供热换热站站房土建工程等相关事宜告竣以下和谈,双方承诺配合遵守履行:

  1、工程概况:

  1、工程名称:***集中供热改扩建工程

  2、工程地址:***

  3、工程承包规模:换热站设计图纸规模内的土建施工

  2、工期(日历日)要求:

  1、开工日期:***年**月*日

  2、落成日期:****年**月**日

  3、总工期:**天。

  3、质量尺度:及格

  4、工程承包编制及工程内容:

  a、工程承包编制:包工包料单价*****元/m?(建筑面积、含税价)

  b、换热站土建工作内容:放线、土方开挖及外运、混凝土浇筑、根底防腐回填、换热站房砌筑、内外墙抹灰及装潢装修、步履法子恢复、工程资料清理、施工现场的安然等。施工中所酿成的非正常损失踪踪均由乙方承担。

  5、合同价款及付款编制:

  (1)合同价款:工程总价=图纸设计建筑面积×****元/m?

  (2)付款编制:根底施工及回填终了三日内付工程总造价的**%;衡宇主体落成付三日内工程总造价的**%;工程落成验收及格,乙标的方针甲方供给完全具体的资料及全额工程发票后三日内付工程总造价的**%。残剩**%作为质量保修金,在衡宇投入操作满一年后如无质量问题付清。

  6、双方驻工地代表:

  1、甲方项目负责人:****联系编制:*******

  2、乙方项目负责人:联系编制:

  3、上述人员若有变换,双方均应以书面形式通知对方。

  7、甲方工作:

  1、甲方负责在开工前打点好现场开挖、安然交底等相关手续。

  2、合同签定后2日内向乙方供给完全的施工图纸1份,施工手艺资料3份,组织设计部门及乙方对施工图纸进行施工前会审,设计交底。

  3、施工过程中如闪现设计变换,甲方应实时通知乙方,乙方按变换后的内容进行施工。

  4、工程施工过程中,甲方代表有权随时对工程施工进度及质量进行据守,甲方对乙方供给的材料有权进行考验,不合适要求的,有权要求乙方在指按不日内更调或补齐。如发现乙方未按规范施工或施工质量达不到要求的`,甲方代表有权禁止,责令乙方停工、返工,乙方必需无前提遵循规范要求在甲方划定的不日内整改终了。

  5、负责组织对工程进行落成验收,对质量不及格工程,有权责令乙方返工,直至及格为止。

  6、甲方应按本合同商定按时向乙方支出工程款。

  8、乙方工作:

  1、遵循国家有关安装工程施工规范完成合同商定工程施工使命,施工过程中领受甲方代表对施工工程的质量搜检据守。

  2、本合同乙方供给的工程材料价款包含在工程款中,乙方供给材料由其自行负责输送到施工现场,工程施工所需机械设备由乙方自行预备,相关费用由其自行承担。

  3、乙方供给材料输送到施工现场后,应实时通知甲方对材料进行验收,假定材料与合同划定要求不符,甲方有权回绝乙方用于工程项目,乙方应无前提负责改换被回绝的材料,以知足工程需要。

  4、做好施工现场地下管线及临近建筑物的呵护工作。

  5、保证施工现场清洁合适有关划定,交工前清理现场所适要求,承担背反有关划定酿成的损失踪踪和罚款。

  6、遵循处所当疽馓炝及有关部门对施工场地交通和施工噪音等治理划定。

  7、工程施工过程中对甲方搜检中发现的不及格工程,乙方必需无前提返工,确保工程质量达到合同商定的验收尺度。

  8、工程落成后,向甲方提出落成验收申请,配合甲方做好工程落成验收工作。因乙方自己启事导致工程质量不及格,乙方应负责返工、改削,措置及格后从头申请组织验收,直至合适质量要求。返工、改削等相关费用由乙方自行承担,且工期不予顺延。

  9、已落成的工程未交付甲方之前,由乙方负责已落成程的制品呵护工作,呵护时代发生损失踪踪的,乙方应自费修复。

  10、安然施工:工程施工中,乙方确保工程施工科学、安然,若系乙方冒险背章功课等启事酿成的工程质量、财富损失踪踪和人身危险,由乙方承担全数责任,甲方概不负责。

  11、施工傍边乙方必需做好安然用电及安然防护工作,并标有精明的标识牌,夜间有路灯加呵护网,若行人在过路傍边闪现的意外危险,由乙方承担全数责任,甲方概不负责。

  9、工程验收

  1.工程落成后,由乙方提出书面验收申请,甲方组织相关部门及乙方对施工项目进行验收,验收及格乙方将工程交付甲方,甲标的方针乙方打点验收签证手续。

  2.乙方提出书面验收申请后15日内,甲方不组织验收或不予回覆的视为验收及格。

  10、工程质保

  1、保修规模:乙方施工的项目及乙方供给的相关材料的质量。

  2、保修不日:1年,自工程验收及格并交付操作之日起计较。

  3、在保修期内,乙方应在接到修理通知以内起24小时内派人修理,乙方因实施保修义务而发生的交通费差路费、食宿费、维修费、材料改换费用及其他相关费用均由其自行承担。

  4、假定乙方在上述指按不日未能放置保修,甲方可奉求他人修理,因乙方启事造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部门由乙方支出。

  11、背约责任

  1.因甲方启事酿成的工期耽延,工期顺延。

  2.甲方未按本合同商定按时向乙方支出工程款,每耽延一天应向乙方支出背约金1000元。

  3.乙方必需按合同商定的时刻保质保量按时交工,因乙方启事

  酿成的工期耽延每耽延一天应向甲方支出背约金1000元。

  十2、其他事项

  1、合同条目中未尽事宜,双方协商后可订立填补和谈,与本合同具有齐截法令效力。

  2、甲、乙双方在履行本合同中发生争议,应协商解决,协商不成,诉讼至甲方地址地人平易近法院

  3、本合同自双方签字盖章之日起生效,本合统一式四份,具有齐截法令效力,甲乙双方各执两份。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  法定代表人(签字):法定代表人(签字):

  联系编制:联系编制:

  地址:地址:

  签定日期:年月日

工程施工合同模板2

发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  遵循《中华人平易近共和国合同法》和《中华人平易近共和国建筑法》及其它有关法令、行政律例,遵守划1、自愿、公允和诚心诺言的原则,双方就培育汲引工程施工事项协商一致,订立本合同,甲乙双方配合遵循。

  1、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  2、承包规模及编制

  搜罗但不限于:线管预埋安装、穿线、电缆敷设、配电箱安装、灯具安装、开关插座安装;配合装潢吊顶管线灯具安装、动力配电安装调试、防雷安装调试。配合土建、设备安装工程的施工。

  3、合同工期

  开工日期:20xx年 04 月 28 日

  落成日期:20xx年 09 月 28 日

  以现实开、落成日期为准。

  4、质量尺度

  工程质量尺度:一次验收及格率100%。

  5、合同价款

  1、本合同价款采纳固定总价的编制,总价款为¥万元(除夜写:叁拾玖万元整),不含税金。(不包含“工场弯灯”和“投光灯”的灯具)

  2、不管外部前提发生何种改变,价钱风险立崖岸,经双方确认的总价款不作调剂;各类包干编制费用,结算时一概不作调剂。

  3、任何一方不得私行改变合同价款,但有以下气象之一时可以协商调剂:

  (1)假定工场弯灯和投光灯为乙方采购时;

  (2)因施工图相对招标图纸有改变,经甲乙双方配合协商认可时;

  (3)甲方代表确认的设计变换或工程联系单酿成的工程量发生变换;

  (4)因甲方要求提高材料品牌,相对预算价钱分歧除夜于20%时。

  6、工程变换

  (1)甲方为使工程合理施工,有权随时向乙方发出工程变换挑唆,乙方须予以履行。

  (2)乙方投标资料中已有合用于变换工程的价钱,按乙方投标报价下浮 10 %计较;乙方投标资料中没有有合用于变换工程的价钱,由甲乙双方配合协商。(乙方事实下场的投标资料盖章并作为合同附件)

  (3)为了包管工程进度,乙方不得以变换签证价款不决为出处,回绝承担变换工作内容,否则酿成的工期耽延等一切损失踪踪(搜罗甲方另行委派工程队伍完成该工作内容发生的费用)均由乙方承担。

  (4)业主事实下场必定品牌简直认单作为变换,具有齐截效力。

  (5)因工程变换或甲方启事影响工期的,按双方协商的.时刻顺延。

  7、付款编制

  1、主体施工阶段,每个月按已落成程量的

  2、所有合同内的电气工程落成,经验收及格后,一个月内支出总价款的;工程落成验收,并打点完结算后,一个月内支出结算价款的95%。

  3、残剩质保金的50%,在质保期满后的10天内全数付清。

  4、工程款按以上的所有付款必需汇入乙方指定的账户。

  8、甲方职责

  1、负责使施工场具有施工前提,并在开工后继续协助解决有关遗留事项,供给一套施工图纸,供给给乙方一间办公室。

  2、按期对工程进度、质量、安然文明施工气象进行搜检,提出整刊定见;实时将设计变换等手艺资料交乙方。

  9、乙方职责

  1、严酷遵循施工图纸和规范要求进行施工。接管工程师监理,和业主、总包各方的治理。

  实时报送进场材料报验、藏匿工程验收陈述、质量自检记实、落成验收陈述;按摄影关要求报送完全的原始记实、检测记实等手艺、经济资料;插手各类施工协调例会,做好施工现场的治理工作。(材料检测费用由甲方支出。)

  2、负责在建和己落成程的制品呵护。与土建和设备安装工程的配合施工。

  3、保证施工场地达到环保治理有关划定,合适文明施工要求。职工宿舍、食堂、卫生步履法子,合适消防、治安、卫生尺度,连结清洁卫生。

  4、工程完成后,应将施工中酿成的障碍物和垃圾进行断根。

  5、因乙方未按合同商定完成上述工作,激发的索赔和罚款,应由乙方承担。上述各项工作的费用,均已包含在合同总价款内。

  10、质量与验收

  1、工程质量应合适国家或专业质量评定尺度的及格前提。本工程要求的质量尺度为一次验收及格率100%。

  因乙方启事使工程质量达不到商定的质量尺度,乙方必需自费整改,使工程实体质量达到验收尺度为止。

  2、未经工程师核准,工程的任何部门都不得笼盖,当藏匿工程已具有考验前提时,乙方应实时通知工程师。工程师应插手对这部门工程的搜检和考验,其实不得无故迟延。若工程师在接到乙方通知48小时后没有回覆,乙方可以自行验收笼盖。

  3、质量搜检不应影响施工正常进行,经搜检考验不及格者,影响施工正常进行的费用由乙方承担,工期不予顺延。

  4、工程落成档案资料的编制,按市城建档案治理部门及有关行业主管部门和甲方的具体要求编制,乙方须在工程落成后的30天内编制完成,交甲方和监理审核,事实下场以所属城建档案治理部门验收为准。

  5、工程质量保修内容及要求,按国务院发布的《培育汲引工程质量治理条例》,及双方签定的《工程质量保修书》条目履行。质量保修期内,乙方按期进行质量回访,自动征询用户定见,对甲方反馈的工程质量问题,实时提出整改维修方案,征得甲方赞成,遴派专业维修队伍进行整改维修。

  11、安然施工

  1、乙方必需遵循《培育汲引工程安然出产治理条例》,和国家安然出产、文明施工的有关律例进行施工,并随时领受行业安然搜检人员依法实施的据守搜检,采纳需要的安然防护编制,消弭工作隐患。

  开工前与甲方签定安然、文明施工的责任和谈书,落实安然、文明施工的编制。

  2、在工程施工的整个过程中,乙方负责施工现场全数人员的安然。除因甲方、工程师的过失踪踪而造成伤亡外,甲方不承担乙方或其它人员的伤亡抵偿、抵偿。

  3、在实施合同中,乙方应采纳一合适理编制,呵护现场四周的气象,避免因施工激发污染和对公家财富、公共气象等造成危险或故障。

  4、承包方应针对不合的分部门项工程,必需在开工前进行安然手艺交底,并以书面形式向监理陈述请示,经认同后方可开工。

  5、不凡工种功课人员必需持证上岗,严酷履行各类安然操作规程。

  6、工作措置:在工程施工时代,假定在工程的任何部门发生安然工作、机械故障或其它事务,对安然造成威胁,工程师认为必需进行紧迫措置时,乙方必需当即采纳编制加以措置。若乙方无力或不愿当即进行措置,为消弭危险,工程师可招聘其它人员从事该项应急措置工作,此项费用向乙方索回,或从应付给乙方的金钱中扣除。

  7、有关安然防护的编制费用,已搜罗在合同总价款中。

  十2、背约和争议

  1、背约

  (1)甲方代表不能实时给出需要指令、确认、核准,不按合同商定实施自己的各项义务及发生其它合同没法实施的步履,应承担背约责任,响应顺延工期。

  (2)乙方不能按合同工期落成,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它时

  合同没法实施的步履,甲方代表可通知乙方,按和谈条目商定支出背约金,抵偿激发背约给甲方酿成的损失踪踪。

  (3)除非双方和谈将合同终止,或因一方背约使合同没法实施,背约方承担上述背约责任后仍应继续实施合同。

  (4)因一方背约时合同不能实施,此外一方欲间断合同或消弭全数合同,应提早10天通知背约方后,方可间断或消弭合同,由背约方承担背约责任。

  (5)双方严守该和谈各条方针商定,单方背约,承担总价的3%的背约金作抵偿。

  2、争议

  本合同履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决。当事人不愿协商,调剂解决或调剂不成的,可向工程地址地人平易近法院起诉。

  十3、其它

  1、工程停、缓建履行国务院发布的《建筑安装工程承包合同条例》有关划定。

  2、施工过程中若遇不成抗力如不凡气象形象形象启事及自然灾难等发生时,乙方应在24小时内向甲方代表传递受害气象,甲乙双方应实时协调剂决。

  3、乙方不得将工程倒手转包给其它施工单元,否则甲方有权间断合同,是以而酿成的一切损失踪踪由乙方承担。

  4、本合同实施过程中遵循合同发生的会议记要、签证、各类通知文件、奉求、证书等书面形式资料均应作为合同的填补内容,与合同条目具有齐截效力。

  十4、本和谈自甲、乙双方签字盖章后生效。

  乙方将工程交付甲方后,除有关保修条目仍然生效外,其它条目即了却止;保修期满,并结清金钱后,保修条目终止,本合同终止。

  十5、本和谈一式肆份,甲乙双方各持贰份。

  甲方: 乙方:

  奉求代办代办署理人: 奉求代办代办署理人:

  联系电话:联系电话:

  合同签定日期: 年 月 日

工程施工合同模板3

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  地址:

  遵循《中华人平易近共和国合同法》、《中华人平易近共和国建筑法》及其有关法令、行政律例,遵守划1、自愿 、公允和诚心守信的原则,甲乙双方就本培育汲引工程事项协商一致,订立本合同。

  1、工程概况

  1、工程名称: 培育汲引工程

  2、工程地址:

  3、资金来历:

  4、工程培育汲引内容:

  2、工程承包编制及规模

  1、工程承包编制:本工程采纳包工包料编制由乙方承建。

  2、承包规模:

  (1)乙方按图纸设计的要求来施工,承担本工程根底、结构主体工程施工。

  (2)砌体部门:乙方按甲方供给设计图纸承担一层车库、电梯间、楼梯间墙体。承担二至八层所有外墙墙体、楼梯间、电梯间、分户隔墙施工,墙体采纳180厚黏土砖砌筑;

  (3)门窗部门:乙方按甲方供给的设计图纸承担一层⑾轴车库门、入户门施工:承担二至八层所有外墙门窗、每层二单元入户门的施工。窗采纳闽凯铝合金,门采纳奋安防盗门;

  (4)梯间部门:乙方按甲方供给的设计图纸承担石板材桃花红贴梯面,不锈钢楼梯扶手,梯间墙面水泥漆,公用照明;

  (5)外墙水泥沙浆粉刷、永得利外墙水泥漆,内墙(有砌筑部门)采纳水泥沙浆粉刷。

  (6)屋脸部门:隔热层及防水层;

  (7)水电部门:乙方按甲方供给的设计图纸承担套内照明部门预埋管埋设,承挑水、电到户(到配电箱、水表箱)。

  (8)根底按图中正负00到二米三的标高来做,施工过程中假定根底不刚毅,由甲方另行计价。

  (9)外墙架:由乙方来定。

  (10)浇水泥时,一切上料的工具由乙方来定,甲方无权干与。

  3、合同不日

  本工程合同工期总日历天数 天,即开工日期为 年 月 日,落成日期为 年 月 日。

  4、质量尺度

  工程质量尺度:承建分部门项工程质量及格

  5、合同价款

  本衡宇由乙方承建:(1100元/㎡)。

  6、工程质量和手艺要求

  l、乙方必需严酷按甲方审定的工程内容、设计方案、施工图纸、文件声名进行实施,抓好工程质量。

  2、乙方应按施工图纸要求编制施工组织设计,必定施工进度筹算。施工时代,应按甲方要求工程进度、施工质量和相关节制编制的气象。

  3、工程培育汲引操作的`首要原材料,在进场时经考验及格后方可操作。乙方需供给原材料的产物。

  4、工程施工过程中随时领受甲方的搜检考验,乙方应为搜检考验供给便当前提。所有分部、分项工程必需由甲方指定的施工监管人员验收及格后方可进行下一道工序施工,并实时做好工程工作。未经检考验收的,乙方私行进行下一道工序施工,甲方有权责成乙方返工。若乙方自行藏匿未打点手续,则未签证部门在工程决算中不予确认。关头部位未经签证乙方自行藏匿,甲方有权要求复验,由此发生的所有费用由乙方自行承担。

  5、本工程施工前,甲方必需保证通电、通水、通路,建筑面积平整,不能影响施工。

  7、安然施工

  在施工时代,乙方应遵循安然出产的有关划定;严酷遵循安然尺度组织施工,采纳需要的安然防护编制,消弭工作隐患。乙方必需打点好有关的保险营业,介入工程培育汲引的施工人员必需投保人身意外危险险。因乙方采纳安然编制不力酿成的工作责任和是以发生的费用由乙方承担。

  8、工程变换

  工程原设计需要变换时,应征得甲方赞成,并由原设计单元供给变换后的响应图纸与声名。因变换导致合同价款的增添,由甲方承担,耽延的工期响应顺延。未经甲方赞成私行增减项目、规模、更改设计方案,由此酿成的工程造价增

  加,华侈或影响工程质量等后果均由乙方自行负责。

  9、工程落成验收

  工程具有落成验收条件,乙标的方针甲方申请工程落成验收,递交落成验收陈述供给完全的落成资料。对合适验收要求的工程,甲方收到落成陈述后将进行初步验收,同时将向甲方申请验收。甲方收到乙方申请验收时,需在十五天以内组织验收。

  10、工程价款的支出与结算

  1、本工程合同签定后,甲方付给乙方进场费十万元,浇筑到三层楼板,甲方实时付给乙方三层总造价的60%,计585000元整。乙方将第三层至第六层浇筑完,甲方实时付给乙方三层总造价的60%,计585000元整。乙方将第七层至第八层浇筑完,甲方实时付给乙方工程进度款391000元整。

  2、工程在结算后的三个月内甲方没法付清残剩金钱的,按《中华人平易近共和国合同法》第二百八十六条履行。甲方住建房每平方米按1600元典质给乙方换臵。

  11、背约责任

  1、甲方不按合同商定支出工程进度款,导致施工没法进行时,乙方可遏制施工,由甲方承担背约责任。

  2、因甲方启事造成工程耽延所酿成的经济损失踪踪由甲方负责,若因乙方启事造成工程耽延酿成的经济损失踪踪由乙方负责,并由此承担响应的经济责任。若遇有人力不成抗拒的自然灾难而发生的损失踪踪,按国家有关划定措置。

  十2、合同争议解决编制

  合同履行过程中闪现争议应双方协商解决;协商不成的,可以向甲方地址地的人平易近法院起诉。

  十3、附则

  1、本合统一式肆份,甲乙双方各执贰份。

  2、本合同经甲乙双方签字及签证单元盖章后生效。

  3、乙方施工规模不搜罗管道、电梯安装、消防水池、室外工程、下水沟及水沟内外的粉刷。

  4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商一致并经签证单元赞成且签定填补和谈,作为本合同的填补款。

  5、主楼全数落成后,三个月内甲方无能力支出工程款时,甲方必需以楼房三层和五层典质给乙方。

  甲方:(盖章)乙方:(盖章)

  法定代表人:(盖章)法定代表人:(盖章)

  单元账户名称: 单元账户名称:

  开户银行:开户银行:

  账号: 账号:

  签守时刻: 年月日

工程施工合同模板4

  发包方(以下简称甲方): 代表人:

  承包方(以下简称乙方): 责任人:

  风险提醒:发包人的相对义务

  购遵循法令划定发包人应打点法令划定由其打点的许可、核准或备案,搜罗但不限于培育汲援引地筹算许可证、培育汲引工程筹算许可证、培育汲引工程施工许可证、施工所需姑且用水、姑且用电、间断道路交通、姑且占用土地等许可和核准。且发包人应协助承包人打点法令划定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能实时打点终了前述许可、核准或备案,由发包人承担由此增添的费用和(或)耽延的工期,并支出承包人合理的利润。甲方承建的_________________工程模板分项工程,于________年____月____日,由甲方发包给乙方施工。为了了了工程内容及双方责任,本着彼此协助及分工负责等原则,遵循本工程的气象,特商定以下条目,配合遵循履行:

  1、工程内容:

  2、承包造价:

  3、双方责任:

  1、甲方责任:风险提醒:对采购材料和工程设备的义务与责

  承包人采购的材料和工程设备不合适设计或有关尺度要求时,承包人应在监理人要求的合理不日内将不合适设计或有关尺度要求的材料、工程设备运出施工现场,并从头采购合适要求的材料、工程设备,由此增添的费用和(或)耽延的工期,由承包人承担。

  发包人供给的材料和工程设备的规格、数目或质量不合适合同商定的,或因发包人启事导致交货日期耽延或交货地址变换等气象的,遵循发包人背约的商定打点。

  (1)供给乙方进场人员的糊口住宿前提,负责申报姑且户口。

  (2)负责工地现场的工程质量、安然出产、工程进度、配料用料及各项规章轨制的挑唆、据守与治理。

  (3)供给施工需要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(往后由乙方负责),小型工具由乙方自备。

  (4)保证材料供给(材料运至现场_________米内,但不供给塔吊运输),如确因各类启事供给不足时,甲方应实时放置其它工作,乙XX驯服制服甲方的调配。工地现场计时工每工日_________元。

  2、乙方责任:

  (1)严酷遵循施工图纸与设计变换通知施工,遵循履行国家现行《施工手艺验收规范》。尊敬和驯服制服培育汲引、监理单元及甲方治理人员的据守与挑唆,确保工程质量达到精采等第以上。

  (2)严酷本班组自己的安然出产教育。提高工人的安然出产意识,保证不背反安然操作规程,避免平易近生安然工作,并承担凡是背反安然操作规程和安然轨制的巨细安然工作的责任。

  (3)倡导文明施工,工拆档清并遵循甲方现场的各项文明施工治理轨制,弄好与培育汲引、监理单元、甲方及其他班组间的关系。必需要求每个工人遵循纪律,不打架,不滋惹长短,若背反,乙方要承担责任。

  (4)绝对驯服制服甲方的工程进度放置。

  (5)爱护保重甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的呵护与保管。背章操作导致机械设备和工具破损的,其维修费用及由此而激发的损失踪踪由乙方负责抵偿。严酷实施材物领(借)用手续,工完退回。

  (6)模板制、安必需保证几何尺寸切确和平稳,禁绝闪现下垂、胀模、漏浆等现象。每次浇捣砼梁、板、柱的时辰,必需派专人奴才,以保证质量。如砼胀模超越准予误差值,乙XX在拆模后当即负责凿平。在安装及拆模后,应实时将板面及楼面的垃圾、材料清理清洁,避免影响下道工序的施工。工程完成后,必需把所有木匠用料堆回指定位置。风险提醒:工程质量未合适尺度的归责

  因发包人启事造成工程质量未达到合同商定尺度的,由发包人承担由此增添的费用和(或)耽延的工期,并支出承包人合理的利润。

  因承包人启事造成工程质量未达到合同商定尺度的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同商定的尺度为止,并由承包人承担由此增添的费用和(或)耽延的工期。

  5、工程质量及验收尺度:工程质量必需达到国家现行施工及验收规范和培育汲引、监理单元和甲方的要求。假定因为设计和治理挑唆启事造成损失踪踪,所有经济全数由甲方负责;因为操作者盲目蛮干、图速度、不按规范划定操作所酿成的返工,其返工费用由乙方负责,所酿成的材料华侈及经济损失踪踪全数由乙方负责抵偿。

  6、工期:风险提醒:关于现实落成日期的划定

  当因现实落成日期简直认发生纠缠时,可以以相关划定参照具体气象形象:

  工程经落成验收及格的,以承包人提交落成验收申请陈述之日为现实落成日期,并在工程领受证书中载明;因发包人启事,未在监理人收到承包人提交的`落成验收申请陈述42天内完成落成验收,或完成落成验收不予签发工程领受证书的,以提交落成验收申请陈述的日期为现实落成日期;工程未经落成验收,发包人私行操作的,以转移据有工程之日为现实落成日期。

  1、筹算开工不日________年____月____日,筹算落成不日________年____月____日,总用时____日。

  2、乙方必需严酷遵循甲方现场所放置的月、周施工筹算所要求的时刻或不日,如期按时或提早完成所有本项方针施工使命,若迟延工期,每延期____日,按结算总价的________或________元向甲方支出罚金。

  7、付款编制:为连结施工出产的不变、延续性,甲方按乙方所完成的施工进度支出给_______%的工款,根底工程落成且验收经由过程后,__________天内结算并付清所有工款。若乙方半途因不能保证甲方的工期、质量、安然及背反国家有关律例而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权片面消弭合同。风险提醒:了了背约责任

  在签定合同时,双方就要想到可能发生的背反合同的步履,并在合同中划定响应的奖惩编制,经由过程了了背约时需要承担的责任,来催促各方真正实施应承担的义务,一旦背约气象发生,也有据可依。

  8、背约责任

  (1)若乙方无正当出处单方终止本责任书,除承担由此给甲方酿成的经济损失踪踪外,还应向甲方支出工程总造价____%的背约金。

  (2)若乙方背反本责任书之上述有关商定,不按工期落成、质量达到设计规范或要求、存在较除夜安然隐患或发生安然工作和发生其他导致合同没法实施的步履,甲方有权单方消弭并要求乙方清场,乙方对该步履给甲方酿成的经济损失踪踪理当予以抵偿。

  9、争议解决双方因实施合同所发生的争议,应本着和气的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同实施地、合同签定地的法院起诉。

  10、其它:

  (1)由甲方背章挑唆或强命工人背章操作酿成的危险,其经济损失踪踪由甲方负责,造成毕生致残的,视水平予以抵偿,但最高幅度抵偿为一次性_________元封顶。

  (2)因为他人背章功课而酿成的危险,其经济损失踪踪由闯祸者负责。甲方负责清查伤者费用暂由甲方支出。

  (3)凡操作者背反操作规程和工地有关划定所酿成的危险,其一切费用全数由乙方负责。

  11、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

  十2、甲方对以上各条目负有注释权。

  十3、本合统一式_______份,甲方执_______份、乙方执_______份,均具有齐截效力,并自签定之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失踪踪效。

  甲方: 住址: 代表人: 联系编制:________年____月____日

  乙方: 住址: 责任人: 联系编制:________年____月____日

工程施工合同模板5

  第一章词语涵义及合同文件

  第一条词语涵义

  《电力培育汲引工程施工合同》文本,由《电力培育汲引工程施工合同前提》(以下简称《合同前提》和《电力培育汲引工程施工合同和谈条目》(以下简称《和谈条目》)组成,其用词用语除《和谈条目》还有商定外,应具有本条所赋予的涵义:

  1.发包方(简称甲方);《和谈条目》商定的具有工程发包主体资格和支出工程价款能力的当事人。

  2.甲方驻工地代表(简称甲方代表:甲方在《和谈条目》中指定的代表人。

  3.承包方(简称乙方):《和谈条目》商定的、具有《电力施工企业天资治理编制》划定的工程承包主体资格并被发包方领受的当事人。

  4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《和谈条目》中指定的代表人。

  5.社会监理:受甲方奉求、具有《电力工程培育汲引监理单元天资治理编制》划定资格的工程监理单元某人员对工程进行的监理。

  6.总监理工程师:工程监理单元委派的监理总负责人。

  7.设计单元:甲方奉求的具有《电力工程勘测设计单元天资治理编制》划定的响应天资等第的设计单元。

  8.工程造价治理部门:国务院各有关部门、各级培育汲引行政主管部门或如上部门授权的培育汲引工程造价治理机构。

  9.工程质量据守部门:电力工业部、电业治理局、省(直辖市、自治区)电力局或其遵循《电力根底培育汲引工程质量据守暂行划定》设置的电力培育汲引工程质量据守机构。

  10.工程:《和谈条目》商定具体内容的电力培育汲引永远工程。

  11.合同价款:以现行的定额、材料预算价和响应的取费尺度为指导价钱,经由过程招标投标或甲乙双方协商必定,用以支出乙方履约完成工程施工内容的价款总额。

  12.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增添预算形式支出的合同价款。

  13.费用:甲方在合同价款以外直接支出的开支或乙方应承担的开支。

  14.工期:甲乙双方参照电力培育汲引工程项目工期定额等划定,在《和谈条目》中商定的合同工期。

  15.开工日期:《和谈条目》商定的工程开工日期。

  16.落成日期:《和谈条目》商定的工程落成日期。

  17.图纸:由甲方供给或乙方供给经甲方代表核准,乙方用以施工的所有图纸(搜罗配套声名和有关资料)。

  18.施工现场:经甲方赞成、“施工组织设计”或“施工方案”所必定的用以施工的场地。

  19.书面形式:遵循合同发生的手写、打字、复印、印刷的各类通知、录用、奉求、证书、签证、备忘录、会议记要、函件及经由确认的电报、电传等。

  20.不成抗力:因战争、动乱、空中遨游物体坠落或其它非甲乙方责任酿成的爆炸、火灾,和《和谈条目》商定等第以优势、雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾难。

  21.抵偿金:责任方填补对方直接损失踪踪和间接损失踪踪的费用,搜罗停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、治理费等现实费用,和从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得益处的损失踪踪。

  22.质量错误谬误:工程不合适国家或行业现行的有关手艺尺度、设计文件及合同对质量的要求。

  23.和谈条目:连络具体工程,甲乙双方协商后依法签定的书面和谈。

  第二条合同文件及注释顺次

  1.合同文件应能互注释,互为声名。除合同还有商定外,其组成和注释顺次以下:

  (1)《和谈条目》;

  (2)《合同前提》;

  (3)卡脖子、变换等了了双方合同权力义务的记要、和谈等文书;

  (4)招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;

  (5)工程量清单或必定工程造价的工程预算书和图纸;

  (6)尺度、规范和其它有关手艺资料、手艺要求;

  (7)组成合统一部门的其它文件。

  2.当合同文件闪现含混不清或不相一致时,在不影响工程进度的气象下,由双方协商解决(实施社会监理的,可先由总监理工程师作出注释);双方定见仍纷歧致的,按第三十公商定的编制解决。

  第三条合同文件操作的措辞文字、尺度和合用法令

  1.合同文件操作汉语通俗话书写,双方可遵循需要商定操作少数平易近族措辞译本,对合同文件的注释、声名则操作汉语通俗话。

  2.合用合同文件的法令是国家的法令、律例,和电力工业部规章和商定的其它行业规章、工程地址地处所律例。

  3.施工理当操作国家尺度、规范和电力行业尺度、规范。国家、电力行业没有响应的尺度、规范时,可商定操作其它行业的或工程地址地处所的尺度、规范。甲方应按《和谈条目》商定的时刻和份数向乙方供给商定的尺度、规范。

  4.国内没有响应的尺度、规范时,乙方按《和谈条目》商定的时刻和要求提出施工工艺,经甲方代表核准后履行;甲方要求操作国外尺度、规范,应报请电力行业主管部门核准并负责按商定供给中文译本。

  5.划定、翻译和拟定尺度、规范及提出施工工艺的费用,均由甲方承担。

  第四条

  图纸

  1.甲方在开工日期之前按《和谈条目》商定的日期和份数(搜罗落成图和现场存放的份数),向乙方供给完全的施工图纸,并保证图纸切确且具有知足施工要求的设计深度,乙方按《和谈条目》要求做好图纸保密工作。

  2.甲方不能按第四条第一款商定供给全套图纸,将不能供给的图纸名称、供给不日列入本条目,并保证知足实施“施工综合进度筹算”的需要。

  3.甲方对图纸有不凡保密要求的,乙方采纳响应的编制保密,由甲方承担费用。

  4.乙方要求增添图纸份数,甲方应按《和谈条目》商定的时刻予以复制、交付,费用由乙方承担。

  5.乙方未如约收到甲方供给的图纸,应在5天内将所需图纸或挑唆的内容、出处、时刻及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未回覆,按第七条第二款商定措置。

  6.乙方发现甲方供给的图纸不完全、不切确或设计深度不能知足施工要求。应实时通知甲方代表,酌情按第四条第五款或第二十五条第一款商定措置。乙方对甲方供给的图纸有如上错误谬误未发现,甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款商定承担责任,并给付是以酿成的修补、裁撤、改建、重建等费用。

  第二章双方一般责任

  第五条甲方代表

  1.甲方录用驻施工现场的代表遵循以下要求行使合同商定的权力,实施合同商定的职责:

  (1)甲方代表可委派有关具体治理人员承担其部门权力和职责,并可在任甚么时辰辰撤回这类委派。委派和撤回均应提早3天通知乙方。

  (2)甲方代表的指令、通知、定见、核准、回覆等均由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签定姓名和收到时刻后生效。确有需要时,甲方代表可发出口头指令,并在24小时内给以书面确认,乙方对甲方代表的指令应予履行。甲方代表不能实时给以书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后48小时内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予回覆,即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,甲方代表在乙方申告后24小时内作出改削指令或继续履行原指令的抉择,以书面形式通知乙方。紧迫气象下,甲方代表要求乙方当即履行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表抉择仍继续履行的指令,乙方应予履行。因指令短处所发生的费用和给乙方酿成的损失踪踪,由甲方承担,耽延的工期响应顺延。

  (3)甲方代表按合同商定实时向乙方供给所需指令、要求、赞成、通知、批复等,并如约实施其它商定的义务,否则乙方在约按时刻后24小时内将具体要求、需要的出处和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后48小时内仍未予以回覆,即视为其确认、赞成、核准,应由甲方承担由此发生的支出,顺延是以耽延的工期,抵偿是以酿成的乙方损失踪踪。

  2.实施社会监理的工程,甲方应将总监理工程师行使权力、实施义务的规模通知乙方。总监理工程师按商定在奉求授权规模内履行职务。

  3.甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提早7天通知乙方。后任继续承担前任应负的责任(合同文件商定的义务及其权益内的承诺)。

  第六条乙方代表

  1.乙方录用驻施工现场的代表遵循以下要求行使合同商定的`权力,实施合同商定的职责:

  (1)乙方的要求、申请和通知等,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签定姓名和收到时刻后生效。

  (2)乙方代表按甲方代表赞成的“施工组织设计”(或施工方案)、按照合同发出指令和要求组织施工,在气象紧迫且没法与甲方代表联系的气象下,可采纳包管工程和人员生命、财富安然的紧迫编制,并在采纳编制后24小时内向甲方代表送交陈述。责任在甲方,由甲方承担由此发生的支出,响应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。

  2.乙方代表易人,应提早7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件商定的义务及其权益内的承诺)。

  第七条甲方工作

  1.甲方遵循《培育汲引工程施工现场治理划定》和《和谈条目》商定的时刻、要求,完成以下工作:

  (1)打点土地征用、租用、青苗和树木抵偿、衡宇拆迁及断根地面、架空和地下障碍等工作,使施工场地具有施工前提,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。

  (2)将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接到《和谈条目》商定地址,并保证施工时代的需要。

  (3)开通施工场地与城乡公共道路的通道,和《和谈条目》商定的施工现场内的首要交通干道予以调养,知足施工运输的需要,保证施工时代的通顺。

  (4)向乙方供给施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实切确。

  (5)打点施工所需各类证件、批件和姑且用地、占道及运输、铁路专用线的申报核准等手续,与有关方面缔结工程交跨铁路、公路通信线路需要的和谈。

  (6)将水准点与坐标节制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。

  (7)组织乙方和设计单元进行图纸会审,向

  乙方进行设计交底,对需要审定施工图预算的应实时予以审定。

  (8)协调措置施工现场四周地下管线和临近建筑物、建筑物的呵护,并承担有关费用。

  (9)遵循合同及“施工综合进度筹算”必定的时刻为承包安装工程的乙方供给施工现场,保证现场及建筑物、建筑物、结构、根底等合适安装施工的要求。

  (10)协调施工现场上的各施工企业彼此交叉功课关系,实时措置有关问题。

  2.甲方未按合同商定实施以上义务,则承担由此导致的费用支出,抵偿是以酿成的乙方损失踪踪,耽延工期予以响应顺延。

  3.甲方将上述某项工作奉求乙方完成,应承担所发生的经济支出并给付乙方响应的费用。

  第八条乙方工作

  1.乙方遵循《培育汲引工程施工现场治理划定》和《和谈条目》商定的规模、时刻、要求,完成以下工作:

  (1)在其设计资格证书准予的规模内,按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计,经甲方代表核准后操作。

  (2)按商定向甲方代表供给年、季、月工程进度筹算和工程用款筹算及有关统计报表。

  (3)按工程需要设置施工操作的照明、围栏及警卫,并做好安然、防护步履法子的维修。乙方未实施上述义务造成工程、财富和人身危险,由乙方承担责任。

  (4)按《和谈条目》商定的数目和要求,向甲方代表供给在施工现场办公和糊口的衡宇及步履法子,发生的费用由甲方承担。

  (5)采纳有师编制实施处所政府和有关部门对施工现场交通和气象呵护的治理划定。因手艺、经济前提限制,对气象的污染不能节制在划定规模内的,应由甲方会同乙方事前报请当地政府有关部门核准。以上费用由甲方承担,因乙方责任酿成的罚款除外。

  (6)已落成工程在交付甲方之前,乙方可受甲方奉求代保管。由乙方按《和谈条目》商定负责呵护工作,呵护不善发生破损,乙方自费予以修复。要求乙方采纳不凡编制呵护的单元工程的部位和响应的经济支出,在《和谈条目》中商定。甲方提早操作或私步履用后发生破损或其它问题,由甲方承担责任。

  (7)按合同的要求做好施工现场地下管线和临近建筑物、建筑物的呵护工作。

  (8)保证施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求,承担因背反有关划定酿成的损失踪踪和罚款,合同签定后发布的划定和非乙方启事酿成的损失踪踪和罚款除外。

  2.乙方未按合同商定实施上述义务。承担由此酿成的费用支出,抵偿甲方是以承受的经济损失踪踪。

  第三章施工组织设计和工期

  第九条进度筹算

  1.甲方在缔连络同后3天内向乙方供给初步设计文件、施工图纸、施工组织设计纲要及“供给材料、设计筹算”、“供给土建工程筹算”等资料,乙方据以按电力培育汲引工程施工手艺治理的有关划定和《和谈条目》的商定编制“施工组织设计”(或施工方案)、“施工综合进度筹算”,在开工前如约提交甲方代表。甲方未如约供给其应供给的资料,按第七条二款的商定措置。乙方未如约提交“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度筹算”,按第八条第二款措置。

  2.甲方代表对乙方提交的“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度筹算”赞成与否,应在《和谈条目》商定的不日内予以回覆,过时未复,可视为已赞成。经甲方赞成的“施工组织设计”和“施工综合进度筹算”为合同文件,应配合遵守。

  3.乙方应按甲方赞成的“施工组织设计”和“施工综合进度筹算”组织施工,领受甲方代表的搜检、据守。工程现实进展与之不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改良编制,提交甲方代表核准后履行。重除夜的施工手艺编制,乙方应报请甲方代表审核核准后实施,由甲方承担不凡施工手艺编制费。

  第十条延期开工

  1.乙方应按《和谈条目》商定和“施工综合进度筹算”必定的开工日期、开工前提最早施工,因故不能如期开工的,应在商定的开工日期5天之前,向甲方代表提出延期开工的出处和要求。甲方代表在乙方提出延期开工要求后3天内作出回覆,过时未回覆则视为已赞成乙方的延期开工要求。

  2.乙方延期开工未按第十条第一款商定征得甲方代表赞成,落成日期不予顺延。

  3.乙方因为甲方启事要求延期开工获得甲方代表的赞成,或甲方征得乙方赞成将开工日期推迟,由甲方承担乙方是以支出的费用和损失踪踪,响应顺延工期。

  第十一条暂停施工

  1.甲方代表在确有需要时可要求乙方暂停施工,提出暂停要求后24小时内应对此提出措置定见。乙方按甲方代表的暂停要求遏制施工,安妥呵护已完成工程,实施甲方代表的措置定见后向其提出复工要求,经核准后继续施工。

  2.甲方代表未在约按时刻内提出措置定见,或在乙方提出复工要求后24小时内未予回覆,乙方可自行复工。乙方施工是以没法进行的,按第七条第二款商定措置。

  3.暂停施工出于非乙方启事,由甲方承担经济支出,响应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。

  第十二条工期耽延

  1.对以下气象造成

  落成日期推迟的耽延,经甲方代表确认,工期响应顺延。

  (1)工程量改变或设计变换;

  (2)一周内,非乙方启事停水、停电、停气造成停工累计超越8小时;

  (3)合同中商定的或甲方代表赞成给以顺延工期的其它气象。

  2.乙方在以上气象发生后5天内,就耽延的内容和是以发生的费用向甲方代表提出陈述,甲方代表在乙方提出陈述3天内予以核准或提出改削定见,过时未予回覆,即视为甲方代表对此陈述予以核准。

  第十三条工期提早

  1.施工中需要提早落成,双方协商一致后签定“提早落成和谈”,合同落成日期何以提早。“提早落成和谈”应搜罗以下首要内容:

  (1)提早的时刻;

  (2)乙方采纳的赶工编制;

  (3)甲方为赶工供给的前提;

  (4)赶工编制的经济支出和承担;

  (5)提早落成收益的分享。

  2.乙方按“提早落成和谈”修订施工进度筹算,提交甲方代表核准后履行。甲方代表在乙方提交施工进度修订筹算后5天内给以批复,过时未批复则视为其已核准。

  第四章质量与验收

  第十四条搜检和返工

  1.乙方按响应的电力培育汲引施工及验收手艺规范、商定采纳的尺度、设计的要乞降甲方代表按照合同发出指令施工,随时领受甲方代表及其委派人员的搜检考验,为搜检考验供给便当前提,并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、改削,承担由自己启事导致返工、改削的费用。因甲方不切确更正或其它非乙方启事激发返工、改削的经济支出,由甲方承担,工期响应顺延。

  2.以上搜检及格后,又发现由乙方启事激发的质量问题,仍由乙方承担责任。

  3.以上搜检考验应履行电力培育汲引工程施工质量考验及评定尺度等划定,在不影响正常施工的前提下进行,如影响正常施工,除非经搜检考验为质量不及格,是以发生的费用则由甲方承担,响应顺延工期。

  第十五条质量等第评定

  1.工程质量应达到商定的工程施工质量考验及评定尺度划定的及格前提。甲方要求部门或全数工程质量达到精采尺度,应支出由此增添的经济支出,对工期有影响的应给以响应顺延。

  2.工程达不到商定质量前提的部门,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时刻返工,直到合适商定前提。因乙方启事达不到商定前提,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到商定前提,乙方承担背约责任。

  3.因为设计或材料、构件、配件、设备等非乙方启事使工程未达到商定质量前提,乙方予以返工,改削的经济支出由甲方承担,工期响应顺延。乙方无力予以改削的,经甲方代表认可,该部门可不在评定质量等第之列。

  4.双方对工程质量有争议,可按第三十公商定措置。

  第十六条藏匿工程和中心验收

  1.需要进行中心验收的工程或部位,在《和谈条目》中商定其名称、验收时刻、要求及甲方应供给的便当前提。

  2.工程具有笼盖、偏护前提或达到商定的中心验收部位,乙方自检及格后在藏匿或中心验收48小时前通知甲方代表验收,并预备验收记实。通知搜罗乙方自检记实、藏匿和中心验收的内容、验收时刻和地址。验收及格,甲方代表在验收记实上签字后,方可进行藏匿和继续施工。验收不及格,乙方在限按时刻内改削后从头验收。

  3.工程质量合适规范要求,验收24小时后,甲方代表不在验收记实上签字,可视为甲方代表已核准,乙方可进行藏匿或继续施工。

  第十七条分部试运

  1.工程具有分部试运前提,应接电力培育汲引工程启动及落成验收规程等划定进行分部试运。除商定由设备制造、供货单元自行调试的以外,分部试运由乙方负责,编制分部试运方案和编制,提交甲方代表核准后履行。甲方代表在乙方提交方案后7日内予以核准或提出改削定见,过时未批复即视为经甲方代表核准。

  2.乙方在分部试运的48小时之前通知甲方代表插手,甲方代表不能按时插手部门试运可书面奉求他人全权代表,非发生第三十七公商定的气象不得推迟。

  3.分部试运的调剂尝试记实,由乙方及调试单元作出,甲方代表在记实上签字,作为质量验收和整套启动的按照。

  4.因为乙方启事试运达不到验收要求,甲方代表在试运后24小时内提出改削定见,由乙方按其定见改削后从头试运。

  5.甲方代表未插手分部试运且未奉求他人代办代办署理,或插手试运未在约按时刻内提出改削定见、试运及格不签字验收,试运竣事24小时后试运记实自行生效,甲方应予认可,乙方可继续施工并可据以打点有关手续。

  6.经分部试运及格的设备和系统,因为出产或试运需要继续运转,可交由甲方负责保管和运行呵护。

  7.分部试运费用除已搜罗在合同价款以内或《和谈条目》还有商定的,均由甲方承担。

  8.因为设计、设备制造、操作不妥等非乙方启事造成试运达不到验收要求,由乙方或由乙方配合责任方裁撤、修理、从头安装,所发生的费用及从头采办材料、设备价款和运费等,均由甲方给会后与责任方结算,耽延的工期予以响应顺延

  第十八条验收和从头考验

  1.单项工程、单元工程、分项工程、分部工程具有验收条件应如约予以验收,由乙方在验收48小时前提交“验收通知”,通知甲方代表插手验收,通知搜罗验收的内容、时刻、地址,附上乙方自检记实。

  2.甲方代表不能按时插手验收可书面奉求他人代办代办署理,或在验收24小时前向乙方提出延期要求,延期不得超越两天。否则,乙方可自行组织验收,甲方应认可其验收记实有用。

  3.不管甲方代表是不是插手验收,当其提出对已藏匿工程从头考验的要求时,乙方应按要求进行剥露,并在考验后从头进行笼盖或修复。考验及格,甲方承担由此发生的经济支出,抵偿乙方损失踪踪并响应顺延工期。考验不及格,乙方承担发生的费用,工期也予顺延。

  第五章合同价款与支出

  第十九条合同价款及调剂

  1.甲乙双方在签定《和谈条目》时交流各自开户银行出具的履约保函,保证依法履约付款,待保修期满猬缩猬缩猬缩还。

  2.合同价款在《和谈条目》中予以商定,按《培育汲引工程价款结算编制》和《关于根底培育汲引工程实施落成结算的具体划定》结算付款,任何一方不得私行改变,发生以下气象之一的可作调剂。

  (1)甲方代表确认的工程量增添或经甲方代表核准、乙方代表赞成的工程量削减。

  (2)甲方代表确认的设计变换或工程卡脖子。

  (3)工程造价治理部门发布的价钱调剂。

  (4)合同商定的其它增减或调剂。

  3.合同价款可调剂的规模,在《和谈条目》中商定。

  4.乙方在第十九条第二款商定的气象发生后10天内,按第二十六条第一款商定或按照工程造价治理部门的价钱调剂文件计较价款调剂金额。并将调剂的启事、金额以书面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后5天内予以核准并通知经办的银行和乙方,或提出改削定见及出处,过时未回覆则视为甲方代表予以核准,应据以结算付款。

  第二十条工程款预付

  1.甲方按《和谈条目》商定的时刻和数额,向乙方预付工程款,开工后按商定的时刻和比例逐次扣回。

  2.甲方未按第二十条第一款付款,乙方在商定给付日期7天后向甲方代表提交“要求付款的通知”,甲方在乙方提交通知后仍未按要求给付,乙方可在提交通知后暂遏制施工,按第七条第二款商定措置,并由甲方付给应付款从应付之日起的滞纳金。

  第二十一条工程量的核实确认

  1.乙方按《和谈条目》商定的时刻,向甲方代表提交“已落成程陈述”申请确认。甲方代表在乙方提交陈述后3天内按设计图纸对已落成程量进行核实确认(简称计量),过时未予以计量,即视为甲方代表对乙方陈述中开列的工程量已确认,亦作为工程款支出的按照。

  2.甲方在进行计量24小时前通知乙方派人插手,乙方应为计量供给便当前提。甲方未按商定发出通知使乙方未能插手计量,甲方的自行计量无效。乙方无正当出处未插手计量,甲方自行计量的功能有用,即为工程价款支出的按照。

  3.甲方代表对乙方超出图纸要求增添的工程量和因其自己启事造成返工的工程量,不予计量。

  第二十二条工程款支出

  1.乙方遵循《和谈条目》商定的时刻、编制和甲方代表确认的工程量,按照组成合同价款响应项方针单元和取费尺度,计较出已落成程的价款,编制“工程款结计帐单”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款结计帐单”后5天内予以签证,并通知经办的银行付款。

  2.甲方代表对乙方的结计帐单过时未签证,或经办的银行因为甲方启事未付款,乙方可向甲方代表发出“要求付款的通知”,在发出通知5天后甲方仍未按要求给付,乙方可暂停施工,按第七条目商定措置,并由甲方偿付应付工程款的利息,利息从其计量签字第11天起按商定的利率计取。

  第六章材料设备供给

  第二十三条甲方供给材料设备

  1.甲方按《和谈条目》商定为乙方供给材料、设备,所供材料、设备的种类、规格、型号、数目、单元、质量等第和供给时刻、地址应与清单合适,并向乙方供给材料、设备的质量及格证实。

  2.甲方代表在供给材料、设备前按约按时刻通知乙方验收、领取,经验收、领取后发生破损丢失踪踪由乙方补修、抵偿。

  3.甲方供给的材料、设备与《和谈条目》商定、合同文件划定或清单不符,按以下气象分袂措置:

  (1)材料、设备的单价不符,由甲方承担所有价差。

  (2)材料、设备的种类、规格、质量等第不符,乙方可回绝领受,保管,由甲方运出施工现场并从头采购。设备到货时如不能开箱考验,可只验收箱子数目,往后的开箱考验由甲乙双方配合进行,闪现缺件即由甲方负责补足,质量等第、规格等不符的则由甲方从头采购。

  (3)材料的种类、规格、型号等不符,乙方可代为调剂串换,甲方承担响应的经济支出。

  (4)设备犯错误谬误,甲方可奉求乙方措置,由甲方给付是以发生的费用。

  (5)到货地址不符,甲方负责倒运至指定地址。

  (6)供给数目不足,由甲方补齐;供给数目超额,由甲方将多余部门运出施工现场。

  (7)供给时刻提早,甲方负责保管或付款奉求乙方保管。

  4.乙方未如约考验、领受、领取材料、设备给甲方造成损失踪踪,按第八条第二款商定措置。

  5.经乙方考验经由过程往后发现甲方所供材料、设备(搜罗备品、备件)有规格、质量等不符的,甲方仍应承担从头采购及裁撤、重建的经济支出。

  6.甲方未按《和谈条目》商定、合同文件划定和清单供给材料、设备,或供给时刻迟误,或闪现第二十三条第三款、第二十三条第五款商定的气象,造成乙方施工耽延的,按第七条第二款商定措置。

  第二十四条乙方采购材料设备

  1.乙方遵循《和谈条目》商定,遵循设计和规范的要求采购工程需要的材料、设备或配制加工非尺度设备,并供给产物质量及格证实。

  2.甲方奉求乙方卸运、保管材料、设备和配制加工非尺度设备、代办设备,在《和谈条目》中商定双方的权力、义务,或另订和谈,并支出必定数额的预付款。

  3.在材料、设备到货前,乙方按商定通知甲方代表验收,甲方未按时插手验收,可视为其已验收,乙方自行验收生效。

  4.乙方采购材料、设备的价差调剂编制,在《和谈条目》中商定。

  5.乙方采购的材料、设备或配制加工的非尺度设备与设计和规范要求不符,甲方代表回绝验收,由乙方按甲方代表要求的时刻运出施工现场,从头采购合适要求的产物,承担由此发生的费用,工期不予顺延。

  6.不管甲方是不是插手验收,验收后发现材料、设备不合适设计和规范要求,仍由乙方修复或裁撤、从头采购,并承担发生的费用,抵偿甲方的损失踪踪。由此耽延的工期响应顺延。

  7.遵循工程需要,经甲方代表核准,乙方可操作代用材料。因甲方启事操作,由甲方承担发生的经济支出,因乙方启事操作,由乙方承担发生的费用。

  第七章设计变换

  第二十五条设计变换

  1.乙方履行电力培育汲引施工及验收手艺规范、培育汲引工程施工手艺治理的有关划定,严酷按图施工,发现设计过失踪缺漏不得将错就错或私行修补,应实时向甲方代表提出变换设计申请。

  2.甲方对原设计进行变换或赞成乙方的变换设计申请,应按《和谈条目》商定的不日送交原设计单元审查、改削、填补,获得响应的图纸、声名,对较除夜设计变换和重除夜设计变换还应获得有关部门的核准、追加投资和材料的指标,往后发给乙方设计变换通知,否则乙方有权回绝变换。

  3.乙方遵循设计变换通知施工,进行以下变换:

  (1)增减合同商定的工程量;

  (2)更改有关工程的性质、质量、规格;

  (3)更改有关部门的标高、基线、位置和尺寸;

  (4)增添工程需要的附加工作;

  (5)改变有关工程的施工时刻和顺次。

  4.因以上变换导致的经济支出和乙方损失踪踪,由甲方承担,耽延的工期响应顺延。

  第二十六条必定变换价款

  1.发生第二十五公商定的变换后,在《和谈条目》商定的不日内,乙方按以下编制提出变换价钱,经甲方代表核准后调剂合同价款和落成日期。

  (1)合同中已有合用于变换工程的价钱,按合同已有的价钱计较,变换合同价款;

  (2)合同中只有近似于变换气象的价钱,可将此作为必定变换价钱的根底,用以变换合同价款;

  (3)合同中没有合用的和近似的价钱,由乙方提出适当的变换价钱。

  2.甲方代表在乙方提交变换价钱定见后5天内予以核准,或提出改削定见及出处,过时不予批复即视为甲方代表核准。

  3.乙方对甲方代表不核准其变换价钱定见持有异议,可提请总监理工程师予以评定(假若有社会监理)、提请商定的工程造价部门予以裁定,不服裁定章可按第30公商定措置。

  第八章落成与结算

  第二十七条落成验收

  1.工程具有落成前提,乙方按电力培育汲引施工及验收手艺规范等划定向甲方代表提交“落成验收陈述”申请验收。甲方代表在乙方申请验收后10天内组织有关部门进行验收,验收5天内给以核准或提出改削定见。乙方按要求改削,承担因为自己启事造成改削所发生的费用。甲方承担非乙方启事造成改削所发生的费用及是以给乙方酿成的损失踪踪,耽延的工期予以顺延。

  2.整套启动试运验收,履行电力培育汲引工程启动及落成验收规程等划定,由甲方承担整套启动试运验收的组织工作,周全措置试运验收中发生的问题。乙方介入有重除夜影响项方针整套启动调试方案和编制的拟定,在启动调试中负责其施工项方针呵护、磨练、消弭错误谬误。

  3.乙方插手整套启动试运的工日及酬金,经甲方双方参照调试工期定额和响应的取费尺度商定,由甲方予以支出。合同中还有商定、已包含在合同价款的除外。

  4.落成日期为乙方提交“落成验收陈述”之日,需改削后才能达到落成要求的,应为乙方改削后经甲方验收之日。

  5.甲方未按如上日期组织验收,应从约按不日最后1天的第二天起承担工程保管费用。

  6.按培育汲引项目档案资料治理的有关划定,乙方在整套启动试运验收后45天内,将落成图等完全落成资料交甲方

  。

  7.工程移交后实施试出产的,火电项目不日6个月,不得延迟。试出产利润,甲乙双方按商定分享。

  8.因为设计、设备或系统等不属于乙方启事使个体项目不能全数投入,应在启动试运验收记实上写明启事,由甲方负责在验收后组织完成。

  9.机组经72小时试运后,因为系统负荷需要等启事不能停机,则免去后来的划定试运时刻,即告整套启动试运验收完成。

  10.零星土建工程和少数非首要设备未按设妄图定的内容全数建成,但不影响正常出产,已合适落成验收尺度的,应打点落成验收手续,由承包该施工项方针乙方负责在整套启动试运验收后完成,不日不得超越6个月。

  11.因为不凡启事,部门单元工程和部门须甩项落成时,双方订立甩项落成和谈,了了各方责任。

  12.甲方代表在乙方提交“落成验收陈述”后10天内无正当出处未组织验收,或验收后5天内未予核准且未提出改削定见,即视为此“落成验收陈述”经甲方代表核准,应据以打点结算手续。

  第二十八条落成结算

  1.落成陈述核准后,乙方按培育汲引工程价款结算编制等有关划定和《和谈条目》商定的时刻、编制,向甲方代表提交“落成结算陈述”。甲方代表在乙方提交陈述后5天内予以核准并将拨款通知送经办的银行打点落成结算,或提出改削定见及出处。乙方收到工程款后15天内将落成工程交付甲方。

  2.甲方背反有关划定或商定未如约打点落成结算,或经办的银行因为甲方启事未支出工程款,乙方或留置部门或全数工程,予以安妥呵护,由甲方给付呵护费用,承担背约责任,并按商定的利率偿付拖欠工程款的利息。

  第二十九条保修

  1.履行电力培育汲引工程启动及落成验收规程、工程质量治理编制等划定,乙方对落成交付操作的工程所存在的质量错误谬误负责维修。

  2.保修项目、内容、规模,由甲乙双方在《和谈条目》中商定。

  3.保修期,整体工程或此等分单项、单元、分项、分部验收交付的工程,均从移交甲方之日起分袂计较保修期。

  (1)建筑工程保修期:

  ①建筑物、建筑物的土建工程为1年,其屋面防水工程为3年;

  ②建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为6个月;

  ③建筑物的供热、供冷工程为1个采暖期、供冷期;

  ④室外的上下水、道路等公用工程为1年。

  (2)安装工程保修期为1年。

  (3)其他有不凡要求的工程,保修不日由甲乙双方在《和谈条目》中商定。

  4.质量保修金,由甲方从其给付乙方的工程结算款中划拨,存入《和谈条目》商定的工程质量据守机构在银行开设的专门帐户,任何单元和小我不得挪作他用。

  (1)建筑工程按其造价的___%保留;

  (2)安装工程按其造价的____%保留;

  (3)有不凡保修要求的工程由甲乙双方在《和谈条目》中商定保留比例。

  5.保修责任,乙方负责维修因为其自己启事组成的质量错误谬误,所发生的费用从质量保修金中支出,不足部门由乙方交付。乙方自接到甲方发给的保修通知之日起,在两周内达到现场与甲方配合辨明质量错误谬误责任,参议返修内容。属乙方责任的,乙方未按期达到现场,甲方应再次通知乙方。乙方在接到再次通知后1周内仍未达到,甲方可在不提高工程尺度的前提下自行返修,所发生的费用按上述编制支出。因为设计、操作不妥或材料、构件、配件、设备的设计、制造等启事造成质量错误谬误,由责任方承担保修责任,乙方予以维修发生的费用由甲方给付。对不成抗力激发的质量问题,乙方不予承担责任。

  6.乙方的返修方案及工期按第九公商定必定,返修价款按第二十六公商定必定,质量验收按第十四公商定进行,所用材料、构件、配件等数目、价钱及采购供给等具体事宜由双方商定或签定和谈,甲方应积极予以创作发现便当前提。

  7.退还工程质量保修金,由甲方在保修期满后20天内予以结算,将残剩的质量保修金及银行存款利息退还乙方。

  第九章争议、背约和索赔

  第三十条争议

  1.甲乙双方对合同权益有不合的主张和要求,可经由过程协商或商定的单元、人员调剂排遣。不愿经由过程协商、调剂解决或协商、调剂不成的,可遵循双方的和谈向有管辖权的仲裁机构申请仲裁;双方未告竣仲裁和谈的,可向有管辖权的人平易近法院起诉。

  2.双方发生争议后,除非闪现以下气象,双方都应继续实施合同,连结施工延续,呵护好已落成程。

  (1)合同确已没法实施;

  (2)双方和谈遏制施工;

  (3)调剂要求遏制施工,且为双方领受;

  (4)仲裁机关要求遏制施工;

  (5)法院要求遏制施工。

  第三十一条背约

  1.任何一方未实施合同义务、未完全实施合同义务或实施合同义务不合适商定要求,即应承担背约责任,向对方支出背约金。背约给对方酿成的损失踪踪超越背约金的,还应付给抵偿金,抵偿背约金不足的部门。

  2.背约金、抵偿金应在双方了了背约责任后10天内偿付,否则按商定的利率给付利息。乙方给付甲方的背约金、抵偿金,经双

  方赞成后可由甲方从合同价款中扣收。

  3.除非合同消弭或终止,背约方承担背约责任仍应继续实施合同。

  4.因变换或消弭合同使一方承受经济损失踪踪的,除依法可以避免去责任的以外,应由责任方负责抵偿。

  第三十二条索赔

  1.合统一方的经济益处、正当权力因对方背约、风险步履承受损失踪踪,要求对方予以给付、抵偿、了偿,按以下法度楷模进行:

  (1)有正当地索赔出处和足够的证据。

  (2)在索赔事务发生后20天内,向对方提交“索赔通知”。索赔通知应搜罗索赔的出处、按照、要求等内容。

  (3)受索赔方在索赔方提交通知后10天内给以书面确认,或提出异议、通知索赔方进一步填补索赔出处证据;索赔方在接到该通知后7天内提交填补出处证据,受索赔方接到填补出处证据后5天内给以书面回覆。

  (4)索赔方过时未提交“索赔通知”或填补出处证据,视其为抛却索赔;受索赔方过时未要求填补出处证据或未作出回覆,视为其确认索赔,“索赔通知”则从应对复的最后1天起生效。

  2.受索赔方在确认索赔后10天内如数向索赔方给付或抵偿、了偿,否则应抵偿因迟误给索赔方酿成的经济损失踪踪。

  第十章其它

  第三十三条安然施工

  1.履行电力培育汲引安然施工治理的有关划定,当真采纳安然防护编制,谨防工作。

  2.乙方承担因自己安然编制不力而闪现工作的责任和是以发生的费用,非乙方责任酿成的工作由责任方承担责任及费用。发生重除夜伤亡工作,乙方理当即上报有关部门并通知甲方代表,按有关划定和政府有关部门的要求措置。甲方应为此供给便当前提。

  3.乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段和临街交通要道四周等不凡气象施工前,应向甲方提出安然呵护编制,经甲方代表核准后实施,费用由甲方承担。

  4.乙方有在有毒有害气象中施工,甲方应按有关划定供给响应的防护编制,并承担有关的经济支出。

  第三十四条专利手艺、不凡工艺和合理化建议

  1.甲方要求采纳专利手艺、不凡工艺,须负责打点响应的申报、审批手续,承担申报、尝试等费用;乙方按甲方要求操作,并负责尝试等有关工作。

  2.乙方供给操作专利手艺和不凡工艺,报甲方代表核准后按第三十四条第一款商定措置。

  3.乙方提出合理化建议触及到图纸、设计和“施工组织设计”的更改及对原定材料、设备和换用,应经甲方代表核准。

  4.以上发生的费用和获得的益处,双方按和谈分摊或分享。

  第三十五条地下障碍和文件

  乙方在施工中发现文件、古墓、古建筑根底和结构、化石、货泉等有考古、地质研究等价值的物品或其它影响施工的地下障碍物,应在4小时内通知甲方代表,陈述有关治理部门并采纳有用的呵护编制。甲方代表应在收到通知后12小时内对乙方采纳的呵护编制给以核准或提出措置定见。甲方应承担呵护编制的费用,耽延的工期响应顺延。

  第三十六条工程分包

  1.乙方可按投标书或《和谈条目》商定分包部门工程,将分包合同副本送交甲方代表。分包合同与本合同发生矛盾,以本合同为准。

  2.分包合同不能消弭乙方任何商界说务与责任。乙方应在分包场地派驻响应据守治理人员,保证合同的实施。分包单元的任何背约或轻忽,均视为乙方的背约或轻忽。

  3.除非《和谈条目》还有商定,分包工程价款由乙方与分包单元结算。

  第三十七条不成抗力

  1.不成抗力发生后,乙方应火速采纳编制,死力削减损失踪踪,在24小时内向甲方代表传递受害气象,按《和谈条目》商定的时刻向甲方代表陈述损失踪踪气象和清理、修复的费用。灾难继续发生,乙方应每隔5天向甲方代表陈述1次灾难气象,直到灾难竣事。甲方应对措置灾难供给需要前提。

  2.因不成抗力承受损失踪踪的承担:

  (1)已落成程、施工步履法子和甲乙双方已购材料、设备的损失踪踪由甲方承担,第十五条第二款商定的返工费和第二十一条第三款、第二十四条第五款、第二十四条第六款商定的工程价款或材料、设备费用除外。已购材料、设备,搜罗已提取、领受、验收、保管或在运途中、在现场用于施工的材料、设备。

  (2)乙方为避免、削减不成抗力对工程的损害应采纳编制所发生的费用及损失踪踪,由甲方承担。

  (3)乙方出产、糊口姑且建筑的损失踪踪,由甲方予以适当的抵偿。

  (4)人员伤亡由其单元负责措置并承担费用,但因为第三十七条第二款中气象造成伤亡则由甲方给以抵偿。

  (5)乙方的施工机械设备及停工等损失踪踪,由乙方承担,但因第三十七条第二款(2)项中的气象而至则由甲方给以抵偿。

  (6)第十五条第二款商定的返工费和第二十一条第三款、第二十四条第五款、第二十四条第六款商定的工程价款或材料、设备费用,由乙方承担。

  3.承受不成抗力损害后的清理、修复工作由乙方承担,甲方给付乙方的费用按第二十六公商定必定,双方可另签和谈商定。

  第三十八条保险(若有时)

  1.甲方按《和谈条目》的

  商定打点工程保险和施工现场甲方人员及第三方人员出产财富的保险,并支出一应费用。

  2.乙方打点自己在施工现场人员生命财富和施工机械设备的保险,并支出一应费用。

  3.投保后产闹工作,乙方应在15天内向甲方代表供给损失踪踪气象和估价的陈述,如损害继续发生,乙方在15天后每10天陈述一次,直到损害竣事。

  第三十九条工程停建或缓建

  1.因为政策改变、甲乙双方以外启事导致工程停建或缓建,使合同不能继续实施,双方可签定和谈变换、间断或消弭合同。

  2.甲方应如约付给乙方在合同变换、间断或消弭之前已落成程的价款,和已进行或已实施的部门工作、处事费用等为完成全数工程所发生的开支,抵偿乙方有关损失踪踪。

  3.乙方应安妥呵护和移交已落成程和已购材料、设备,按甲要求将自有机械设备和人员撤出施工现场,并为分包单元的撤出供给前提。

  4.甲方应为乙方及分包单元的撤出供给需要前提,承担以上的经济支出。

  5.已订货的材料、设备由订方负责在变换、间断或消弭合同后20天内退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。过时未退货酿成的经济损失踪踪,由责任方承担。

  第四十条合同的生效与终止

  1.本合同自《和谈条目》商定的生效之日起生效。

  2.在落成结算、甲方支出终了,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条目仍然生效,其它条目即了却止,保修期满并退还质量保修金后,有关保修条目终止。

  第四十一条合同份数

  1.合同正本两份,具有齐截效力,由甲乙双方签字盖章后分袂保留。

  2.副本份数按《和谈条目》商定,由甲乙双方分送有关部门。

  电力培育汲引工程施工合同和谈条目

  第一章一般条目

  甲方:________

  乙方:________遵循《中华人平易近共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关划定,连络本工程具体气象,双方告竣以下和谈。

  第一条工程概况

  1.工程名称

  工程地址

  工程内容

  工程性质

  承包规模

  2.核准单元

  核准文号

  业主或主管单元

  3.开工日期

  落成日期

  总日历工期

  4.质量等第

  5.承包编制

  6.合同价款

  第二条合同文件及注释顺次

  1.合同文件的组成和注释顺次

  (1)本和谈条目;

  (2)本合同前提;

  (3)卡脖子:变换等了了双方合同权力义务的记要、和谈等文书。

  (4)_________

  (5)_________

  (6)_________

  (7)_________

  2.当合同文件闪现含混不清或不相一致时,在不影响工程进度的气象下,由双方协商解决。

  第三条合同文件操作的措辞、文字、尺度和合用法令

  1.合同文件操作汉语通俗话书写,以汉字通俗话注释、声名。

  2.合用合同文件的法令是国家的法令、律例,和电力工业规章。

  3.施工操作国家尺度、规范和电力行业尺度、规范。

  第四条图纸

  1.甲方在开工日期前,于____年__月__日向乙方供给完全的施工图纸___份,其中搜罗落成图____份、现场存放的___份,保证图纸切确且具有知足施工要求的设计深度,对乙方做好图纸保密工作的要求:

  2.甲方不能按第四条第一款商定供给的图纸名称、供给不日,保证知足实施“施工综合进度筹算”的需要。

  3.甲方对图纸的不凡保密要求,乙方采纳保密编制,由甲方承担的费用。

  4.乙方要求增添图纸份数,甲方应按___予以复制、交付,费用由乙方承担。

  5.乙方在开工前未如约收到甲方供给的图纸,应在___天内将所需图纸或挑唆的内容、出处、时刻及迟误后果通知甲方代表。

  甲方代表在乙方提交通知后2天内未回覆,按第七条第二款商定措置。

  6.乙方发现甲方供给的图纸不完全、不切确或设计深度不能知足施工要求,应实时通知甲方代表,遵循现实气象按第四条第五款或第二十五条第一款的商定措置。乙方对甲方供给的图纸有如上错误谬误未发现,甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款的商定承担责任,并给付是以酿成的修补、裁撤、改建、从甲等费用。

  第二章双方责任

  第五条甲方代表

  1.甲方录用驻施工现场的代表___(职务____专业手艺职称____)遵循以下要求行使合同商定的权力,实施合同商定的职责:

  (1)甲方代表可委派有关具体治理人员承担其部门权力和职责,并可在任甚么时辰辰撤回这类委派。委派和撤回均应提早___天通知乙方。

  (2)甲方代表的指令、通知、定见、核准、回覆等均由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签定姓名和收到时刻后生效。确有需要时,甲方代表可发出口头指令,并在___小时内给以书面确认,乙方对甲方代表的指令应予履行。甲方代表不能实时给以书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后___小时内提出书面确认要

  _____开户银行:_________

  帐号:_____________帐号:___________

  电话:_____________电话:___________

  电报:_____________电报:___________

  传真:_____________传真:___________

  邮编:_____________邮编:___________

  合同签守时刻:_________

  合同签定地址:________

工程施工合同模板6

  甲方:杭四建金**城市花园D地块二期A标段项目部

  乙方:

  经由甲、乙双方和气协商,甲方把29#、31#、32#、34#、36#、38#、39#工程

  包给乙方施工,为了确保工程顺遂进行,现特签定和谈

  以下:

  1、室内顶棚铁钉凹凸不服砼凿除等零星工作全数有乙方负责,厨卫间养水尝试时若有漏、渗影响涂料工程质量时乙方应义务自动修补措置,空调洞施工时污染墙面由乙方负责修补,顶棚阴角处尺寸误差超越规范要求的应弹线细部措置。

  甲方为乙方供给室外配电箱一只,垂直运输井架等现场施工功课前提遵循已有设置设备放置不再增添。

  2、顶棚板缝凹凸不服处采纳黑水泥修补,如采纳黑水泥除夜面积刮顶棚,每套罚款100元。

  3、乙方必需按图施工并成立安然汇集,必定专职安然捍卫治理人员,甲方进行相关的安然教育。

  4、高空功课必需系安然带,进入功课区必需戴安然帽,不得背章施工,野蛮施工。

  5、施工中的各项治理工作,由乙方施工组长 负责,由甲方据守,如发生安然工作,责任全数由乙方负责。

  6、乙方在保证安然的'前提下,保质量、保时刻完成工期,如推迟一天罚款1000元,以此类推。

  7、本和谈从签定之日起至工程验收及格内有用。

  8、如发现有盗窃、打架、赌钱步履的,一经发现一次罚3000元,第二次发现清理进场,本和谈失踪踪效,气象严重的移交公安机关措置。

  9、本和谈一式二份,甲、乙双方各执一份。

  10、工期至 20xx年12 月20日

  11、付款编制:每个月付工人糊口费800元/人,工人退场时付至工程总款80%,落成验收后三个月内付至工程总款90%,余款二年后付清(如修补工作不实时,不到位,由甲方放置修补人员,费用从乙方质保金中扣除)。

  乙方每个月5日上报工人出勤卡、工资卡(须有职工本人签字)否则市建管处查处后一切后果由乙方立崖岸。

  备注:施工过程中和工程落成后垃圾应实时文明清理。不得抛扬等野蛮施工

  甲方:杭四建金**城市花园D地块二期A标段项目部

  乙方:

  年 月 日

工程施工合同模板7

  (发包人名称,以下简称“发包人”)为实施

  (项目名称),已领受

  (承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目

  标段施工的投标。发包人和承包人配合告竣以下和谈。

  1.第标段由K+至K+,长约km,公路等第为,设计时速为,路面,有立交处;特除夜桥座,计长m;除夜中桥座,计长m;地道座,计长m和其他组织物工程等。

  2.以下文件应视为组成合同文件的组成部门:

  (1)本和谈书及各类合同附件(含评标时代和合同构和过程中的澄清文件和填补资料);

  (2)中标通知书;

  (3)补遗书;

  (4)投标函及投标函附录;

  (5)项目专用合同条目;

  (6)公路工程专用合同条目;

  (7)通用合同条目;

  (8)手艺规范;

  (9)图纸;

  (10)已标价工程量清单;

  (11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

  (12)其他合同文件。

  3.上述文件彼此填补和注释,若有不了了或纷歧致的处所,以合同商定挨次在先者为准。

  4.遵循工程量清单所列的估量数目和单价或总额价计较的签约合同价:人平易近币(除夜写)元(¥)。

  5.承包人项目司理:.承包人项目总工:.

  6.工程质量合适尺度。

  7.承包人承诺按合同商定承担工程的实施、完成及错误谬误修复。

  8.发包人承诺按合同商定的`前提、时刻和编制向承包人支出合同价款。

  9.承包人应遵循监理人挑唆开工,工期为日历天。

  10.本和谈书在承包人供给履约担保后,由双编拟定代表人或其奉求代办代办署理人签定并加盖单元章后生效。全数工程落成后经竣交工验收及格、错误谬误责任期满签发错误谬误责任终止证书后生效。

  11.本和谈书正本二份、副本份,合同双方各执正本一份,副本份,当正本与副本的内容纷歧致时,以正本为准。

  12.合同未尽事宜,双方另行签定填补和谈。填补和谈是合同的组成部门。

  发包人:(盖单元章)承包人:(盖单元章)

  法定代表人或其奉求代办代办署理人:(签字)法定代表人或其奉求代办代办署理人:(签字)

  年月日年月日

工程施工合同模板8

  合同编号:_________

  _________(发包人名称)(以下称发包人)拟建筑_________工程,领受了_________(承包人名称)(以下称承包人)的投标,双方告竣以下和谈,并于_________年_________月_________日签定了本和谈书,合同总金额为人平易近币(除夜写)_________。

  1.本和谈书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条目和通用合同条目中的词语涵义不异。

  2.本合同搜罗以下文件:(示例)

  (1)和谈书(搜罗填补和谈);

  (2)中标通知书;

  (3)投标报价书;

  (4)专用合同条目;

  (5)通用合同条目;

  (6)手艺条目;

  (7)图纸;

  (8)已标价的工程量清单;

  (9)经双方确认进入合同的`其他文件。

  上列文件聚积并庖代了本和谈书签定前双方为本合同签定的所有和谈、闲谈记实和彼此承诺的一切文件。

  3.承包人保证遵循合同划定周全完成各项承包工作,并承担合同划定的承包人的全数义务和责任。

  4.发包人保证遵循合同划定付款并承担合同划定的发包人的全数义务和责任。

  5.本和谈书经双编拟定代表人或其奉求代办代办署理人签名并分袂盖本单元公章后生效(若需公证或鉴证时尚需打点公证或鉴证手续后生效)。

  6.本合统一式_________份。其中正本贰份,双方各执壹份,副本_________份,发包人执_________份,承包人执_________份,其余副本由发包人分送有关单元。

  发包人(盖章):_________ 承包人(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  地址:_________ 地址:_________

  网址:_________ 网址:_________

  电话:_________ 电话:_________

  电传:_________ 电传:_________

  传真:_________ 传真:_________

  电报挂号:_________ 电报挂号:_________

  邮政编码:_________ 邮政编码:_________

  开户银行:_________ 开户银行:_________

  账号:_________ 账号:_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签定地址:_________ 签定地址:_________

  附件

  注:若承包酬报连络体,除责任方处,其他各方的法定代表人(或奉求代办代办署理人)也均应在本和谈书上签名并盖单元公章。

工程施工合同模板9

  甲方:

  乙方:

  受 (以下简称甲方)的委派, (以下简称乙方)周全负责该项方针施工组织和经营治理工作,为了了甲、乙双方的责、权、利关系,经甲、乙双方充协商,特拟定以下条目,供双方配合遵循实施。

  1、项目司理部首要负责人:

  2、经营承包首要内容

  1、乙方上缴公司综合治理费为项目总造价的%(不含税)。

  2、各项流转税及附加搜罗:印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的划定依法(规)缴纳。

  3、治理费缴纳编制:综合治理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的 %由甲方扣缴,待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。

  4、本项目履约担保中的现金部门由乙方支出。履约保函(中标合同价的5%)由甲方打点,乙方须向甲方支出保函总额20%的银行现金质押金和承担1%的银行手续费,保函返还后无息退还保函质押金。 如需甲方打点预付款保函,乙方需支出保函总额的20%的银行质押金(现金)和1%的银行手续费,预付款到项目账户后由甲方遵循乙方完成项目施工什物工作量(现场评估)节制支出。保函返还后无息退还预付款保函质押金。

  5、项目部应峻厉印章、账号的治理(甲方派驻人员治理),在操作项目章时应严酷遵循甲方印章治理的划定,签定本项目有关的材料采购或专业分包合同时须甲方经营部备案。项目部公章禁绝予打点本项目部以外的经营性合同,否则视为背约并究查相关责任。

  3、甲、乙双方责任

  (一)甲方责任

  1、甲方应不按期对乙方项目施工治理和经营性勾当进行搜检、据守、指导,协助乙方解决治理中人、财、物的需乞降其他现实问题。

  2、甲方应对乙方的人事治理、资金操作、财政账目、工程质量、安然出产、施工进度等方面进行周全据守治理,按期或不按期对项目各方面治理进行周全搜检,以使工程顺遂完成。

  3、甲方应尽可能对乙方供给人、财、物等方面的便当。乙方所需材料、设备应按公司《设备、材料治理编制》和公司设备部签定租赁合同。

  (二)乙方责任

  1、乙方应周全实施甲方与培育汲引单元签定的工程施工合同书、承诺书及其他合同相关文件的全数条目,并对其安然、质量、工期、环保及其风险周全承担责任,按业主事实下场必定的落成不日完成全数工程内容(项目部承包责任期为全数工程款及工程质保金到账、项目内外部交往账清理完成后止)。

  2、乙方必需驯服制服甲方的治理,积极配合甲方各本能机能部门当真做好工程施工治理工作;乙方在施工中应遵循甲方拟定的各项治理规章轨制,严酷履行甲方拟定的《安然治理责任制和安然治理细则》,确保工程质量和安然出产,做到文明施工。

  在本项目施工时代有义务配合甲方对履行轨制气象所进行的不按期的常规搜检和良多于两次的安然出产除夜搜检。为强化施工资料治理,甲方在工程款支出过程中将逐步预留资料归档保证金累计至伍万元,待工程落成验收资料递交及格后了偿乙方。

  3、乙方有义务呵护甲方的社会诺言,如因工程进度、质量或其它问题在用户造成卑劣影响,或发生召甲编制人代表训话受罚等气象,除抵偿用户的损失踪踪外,甲方可视影响水平对乙方处以每次伍万元以内的罚款并在当期工程款中扣除。

  4、乙方在施工中应周全履行国家的《气象呵护法》、《水污染防治法》、《水利呵护条例》、《矿产成本法》等法令和律例,做好气象呵护工作,避免因为施工激发的水利、农田、通信等管线的破损,避免因为施工激发不良后果。

  5、凡工程验收核实为不及格的工程或分项工程,上级治理部门罚款由乙方承担,甲方将再增添10000元/次的.罚款。乙方应无前提返工、重建、维修直至工程及格并交付培育汲引单元操作为止。

  4、工程金钱的操作和治理

  1、项目工程款实施专款专用,任何一方都不得私行挪用。工程款进入甲、乙方双控账户后,甲方按上述编制截留治理费及税金、规费。工程款的操作须报请甲方赞成批复后才能支出。

  2、项目如需甲方开具外经证,所需费用由项目承担。项目工程款的操作应严酷按现行施工企业财政轨制要求建账治理,乙方所购的材料发票或分包项方针财政账目都应合适财政报账和发票治理的划定,如没有上述正规材料发票报账,甲方有权按划定税率截留税款。

  项目竣事后应将项目财政账簿交公司归档,经公司财政对项目财政检考验收后方能签定支出本项方针质量保证金。

  3、项目部应按国家对农民工工资治理的有关划定按月造表并由农民工本人签领(附领取本人身份证)发放平易近工工资,如甲方搜检无发放资料,则项目户头的资金应优先发放平易近工工资并处壹万元以内数额的罚金。

  4、乙方必需严酷遵循甲方资金的治理和操作划定,对私行挪用工程款应视为背纪行为,甲方有权究查其背纪责任。

  5、项目司理部甲方委派人员根底工资尺度

  1、甲方委派手艺、治理人员人,根底工资按人均/月(含有关规费如社保金、住房公积金、医疗保险费、职工待岗糊口保证金等)有项目部承担(乙方支出委派人员工资采纳季度预交公司财政编制),工资由公司人事部门造表发放;委派人员的差旅、通信等办公费用遵循工作岗位需要由乙方按实报销。以上费用从发布开工人员进场起计较,至工程竣事甲方人员分隔工地不再返回为止。

  2、项目部如需公司其他人员到工地措置有关事务,所发生的费用由项目部承担。

  6、对项目司理部及项目责任人的奖罚和背约措置

  1、实现上缴部门达到承包指标而且上缴款交清后,项目结余部门(税后)由项目承包责任人措置,但项目财政应了了。

  2、项目部第一责任人实施风险承包,第一责任人应供给风险承包的担保承诺书,如第一责任人不能履约所酿成的经济损失踪踪,其担保人负连带抵偿责任,担保有用期为项目保修期竣事为止。

  7、其他事项

  1、若有未尽事宜,双方可协商签定填补条目。

  2、如发生争议,双方不能协调剂决,可向甲方工商注册地有管辖权的人平易近法院提起诉讼。

  3、本合统一式两份,双方各执壹份,具有齐截法令效力,经双方签字后生效,至项目承包期竣事、项目错误谬误期后自行终止。

  甲方代表: 乙方代表:

  (附身份证及项目司理证等复印件)

  年 月 日 年 月 日

工程施工合同模板10

  施工单元:_________(以下简称甲方)

  承包单元:_________(以下简称乙方)

  经甲方对乙方承建专业资格的查核,赞成将公司_________防水工程奉求乙方施工,为了了了双方在施工过程傍边的权力、义务和责任,遵循确保工程质量、工程进度、工程安然的原则,协商必定以下合同条目配合遵循履行。

  1、总则:

  1、工程名称:_________

  2、工程地址:_________

  3、工程内容:遵循公司_________工程施工联系单和设计变换通知单要求,厨卫间防水工程采纳聚合物水泥基防水涂膜(1。5cm厚),屋面防水工程采纳“_________”聚氨酯防水涂膜(找平层上作下层措置)。

  2、承包编制:

  乙方包工、包料、包质量、包治理、包安然、包进度等总包编制。

  3、工程造价:

  厨卫间聚合物防水每平米_________元;屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。结算时按现实面积结算。

  4、质量尺度:

  乙方应确保公司出产基地_________楼防水工程达到精采尺度,严酷参照_________有关尺度及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整平均,与下层有必定粘结力,达到设计厚度等质量要求。

  5、双方责任:

  1、甲方责任:

  相关的合同范本·施工分包合同·衡宇建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景不美不美观施工合同(1)应提前提出施工筹算,并将工作面清理达到防水施工尺度提交乙方施工。

  (2)应提出工期筹算,但应考虑到天色及人力等不成避免的成分,工期顺延。

  (3)配合乙方施工,如供给需要的垂直运输、工人工地住宿等。

  (4)甲方有权对乙方在施工过程傍边的工程质量进行据守搜检,发现问题,提交乙方限时整改。

  2、乙方责任:

  (1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料及格证、检测陈述及_________培育汲引局发布的准用证,由甲方现场负责人抽检及格后操作,需要时由甲方抽送_________考验及格后操作。

  (2)配合市建公司_________基地整体进度,按甲方提出的施工筹算施工,除不成避免的身出格,不得酬报迟延。

  (3)应遵循施工现场的各项规章治理轨制,不得有背规步履,否则领受甲方各类形式的.奖惩。

  (4)应严酷按防水工程尺度规范施工,发现问题,实时自行解决,确保工程质量达到精采尺度,并对工程保修三年。

  6、付款编制:

  本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支出进度款,待工程全数落成验收达精采尺度后甲方付至全数工程款的95%给乙方,留5%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支出余款。

  7、本合统一式二份,甲乙双方各执一份,具齐截法令效力,待三年保修期满,甲方支出余款后,合同自动失踪踪效。未尽事宜,双方配合协商解决。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同模板11

  甲方:________(以下简称甲方)

  乙方:________(以下简称乙方)

  我方对多个施工队伍当真查核、对比、研究选定了施工队伍。

  为了了各自的权力和义务,经协商,并遵循《中华人平易近共和国合同法》、《中华人平易近共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法令、律例之划定,现就乙方承揽甲方奉求建造安装一批店外门头装修事宜告竣以下一致和谈。

  1、工程名称

  店外铝塑板门头建造安装

  2、安装地址及规模

  黄河路铁路桥以东至岳城处事处辛集行政村东头327公路两侧,耕户屯处事处耕户屯行政村菏商公路两侧。

  3、门头安装位置

  遵循甲方供给的店家地址,乙方现拭魅测量经甲方及店东确认为准,高度:1.2米,长度:遵循现实气象必定(详见图纸)。

  4、材质

  要求用5*5CM镀锌角钢,76*44厚12MM的铝方管,外贴4mm红色铝塑板黄色芙蓉板字2mm厚(黄色铝塑板为红色芙蓉板字),四周压76*25铝方管外贴白或黄色铝塑板。

  5、工程造价及支出编制

  1、工程造价:约________

  2。建造安装费商定:建造角钢架,安装铝合金框架、外贴铝塑板并包边及字安装完成费用,每平方睁开面积计较。

  3。支出编制:签定合同乙方机械人员进场甲方预付款,工程进行一半时付元进度款。落成验收及格留%质保金,余款15内一次性付清。

  6、施工不日

  甲标的方针乙方供给店家名单之日起如遇不成抗力成分(如雨、雪、四级以上除夜风)工期顺延。

  7、双方权力、义务

  甲方:

  1、向乙方供给门头安装位置并确保此位置无管道线路、可以施工。

  3、负责施工现场的树木、花、草可以移动。

  4、甲方负责裁撤原有门头,供给精采功课面。

  5、供给水电并承担相关费用,社会干扰甲方负责解决。

  乙方:

  1、自甲方通知之日起按合同商定日期及甲方供给的安装地址建造施工并安装终了。

  2、严酷遵循甲方确认的施工方案图纸进行建造、安装。如现场前提与施工图纸方案不符,应实时报请甲方协商改削必定。

  3。施工中闪现所有的人身安然问题均有乙方自行负责。

  8、关于验收

  1。乙方全数建造安装完成一批门头后即向甲方提交验收单,甲方应组织正式验收,甲方在落成后一周内不组织验收,乙方可视同甲方验收工程质量及格。验收及格,进入保修期。

  2。工程质量验收以国家有关装潢装修尺度为按照,结构建造安装理当平稳,抗风力应达到8级。

  9、背约责任:

  1。甲方未能按本合同第五条规按时刻付款,每过时一日,应以合同总金额的.百分之五计较,向乙方支出背约金并将合同工期顺延。

  2。乙方如无正当出处未能按本合同第四条划定按时建造、安装完成门头广告牌,每过时一日,乙方应向甲方支出合同总金额的万分之五作为背约金。

  3。乙方应包管工程质量、结构平稳性、抗风力等指标达到国家尺度。如未达标乙方应承担返工及响应损失踪踪。

  4。如属甲方启事,造成半途停工,停建,裁撤等,均由甲方负责。并有权就现实施工气象要求甲方继续支出已完部门或全数的建造费。

  10、保修不日:

  1、自验收及格之日起,乙方建造的工程项目整体质保一年。平稳性保证三年,三年内,若因平稳性未达尺度造成门头脱落伤人或物,由乙方负全责。

  2、保修期满后,双方另签维修和谈进行维修。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同模板12

  发 包 人:(以下简称甲方)

  承 包 人:(以下简称乙方)

  遵循《中华人平易近共和国合同法》、《中华人平易近共和国建筑法》、《培育汲引工程质量治理条例》及其他有关法令、行政律例,遵守划1、自愿、公允和诚心诺言的原则,双方经协商一致订立本合同。

  第1条:工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地址:

  1.3工程内容: ,总建筑面积约 平方米。

  1.4承包编制:乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安然、包验收、包保修的编制实施建筑施工承包责任。

  第2条:承包规模

  2.1乙方承包规模:

  2.1.1按甲方供给的施工图纸、设计声名和图纸会审记实和有关变换文件、资料及所包含的内容,遵循国家、省、市的有关规范、规程、尺度等的要求进行施工,除 工程外,均由乙方负责施工,具体内容以下:建筑、结构、给排水、电气照明。

  2.1.2未经甲方赞成,乙方不得将承包工程的任何部门分包或将其承包的全数工程转包给第三方,否则视为乙方背约,所酿成的一切损失踪踪由乙方承担。

  2.2甲方可指定发包的专业工程,不奉求乙方施工:

  2.2.1首层除夜堂装修、户内豪华装修、凹凸压配电、弱电工程、空调通风、煤气、智能化系统及周边提防、电信(搜罗宽带网)、电视、电梯及监控系统、幕墙、消防、市政园林工程、幕墙、中心空调及配套工程的专业设备安装等项目由甲方指定的分包单元承包,由甲方与专业工程公司签定施工分包合同,乙方须承担配合施工的责任。

  2.3 甲定出产厂家乙负责采购的材料:

  钢筋:

  水泥:

  防水卷材:

  门窗:

  第3条:工程质量尺度

  3.1工程质量尺度按国家现行施工验收规范及省市验收及格尺度。

  3.2保修期自本工程落成验收及格之日起计。

  第4条:保修期

  4.1本工程保修期为:

  1、根底工程及主体结构工程为设计年限。

  2、防水工程5年。

  3、管线设备工程2年。

  4、装修工程2年。

  5、错误谬误责任期:6个月。

  第5条:工期

  5.1总工期: 天(本工期为从甲方下发的开工文件起到完成建筑工程落成验收的时刻,不搜罗不属于乙方承包规模的各专业工程的工期)。

  5.2开工日期: 年 月 日,具体开工日期以甲方或甲方奉求的监理公司下发的正式开工令为准。

  5.3节点工期:

  5.4合同文件中说起的工期,不搜罗劳动沐日、公家沐日和卑劣天色日子。

  5.5.如遇以下气象,经发包方现场代表签证后,工期响应顺延:

  (1)按施工预备划定,不能供给施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能断根,影响进场施工;

  (2)凡发包方负责供给的材料、设备、制品或半制品未能保证施工需要或因交验时发现错误谬误需要修、配、代、换而影响进度;

  (3)重除夜设计变换,供给的工程地质资料禁绝,导致设计方案改变或因为施工没法进行的`启事此影响进度;

  (4)在施工中如因停电、停水8小时以上或延续间歇性停水、停电3天以上(每次延续4小时以上),影响正常施工;

  (5)非承包方启事此监理签证不实时而影响下一道工序施工;

  (6)未按合同划定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

  (7)人力不成抗拒的成分而耽延工期。

  5.5承包方必需遵循商定的落成日期或发包方赞成顺延的工期落成。

  5.6因承包方启事不能遵循和谈书商定的落成日期或发包方赞成顺延的工期落成的,承包方承担背约责任。

  第6条:承包编制

  6.1本工程采纳乙方包工包料、包质量、包工期、包安然、包风险、包经国家有关部门验收的形式进行总承包施工。

  6.2在施工时代,其它有需要由乙方承包施工的项目(合同外项目、图纸会审变换部门和有关变换文件、资料及所包含的内容),以甲方的书面通知为准,响应费用、工期应经双方确认后调剂。

  第7条:合同价

  7.1工程款计价编制:

  7.2付款编制:

  预付款:

  工程进度:

  工程结算款:

  第8条:合同生效

  8.1合同订立时刻: 年 月 日。

  8.2合同订马上点: 。

  8.3本合同自双方签字并盖章后生效。

  8.4本合同文本正本贰份,甲方、乙方各壹份;各份均具齐截法令效力。

  第9条:其它商定

  9.1甲方付予乙方的工程款,乙方须优先支出工人工资;若乙方拖欠建筑工人工资,甲方有权从工程款中直接支出。乙方与其工人之间的争议与甲方无关,甲方不承担负何责任。

  9.2本工程的安然防护、文明施工编制费,乙方须合适国家或省、市等的规范要求,且须保证安然防护、文明施工编制费专款专用。否则甲方有权遏制安然防护、文明施工编制费的支出,索回已支出的安然防护、文明施工编制费;因乙方未实施上述商定而酿成的任何损失踪踪和责任,概由乙方承担。

  9.3乙标的方针甲方承诺遵循本合同商定进行施工、落成并在质量保修期内承担质量保修责任。

  9.4甲标的方针乙方承诺遵循本合同商定的不日和编制支出合同价款及其他理当支出的金钱。

  9.5本合同未尽事宜,双方另行协商,签定填补合同。

  本合同正本两份,具有齐截效力,由甲方乙方分袂保留一份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程施工合同模板13

  编号:_____________

  发包方(以下简称“甲方”):____________

  居处地址:______________________________

  联系编制:______________________________

  手机号(bp机号):______________________

  承包方(以下简称“乙方”):____________

  单元地址:______________________________

  法定代表人:____________________________

  工程监理人及电话:______________________

  本工程设计人:__________________________

  联系电话:______________________________

  本工程项目司理:________________________

  联系电话:______________________________

  遵循《中华人平易近共和国合同法》及有关法令、律例的划定,连络家庭居室装潢装修工程施工的特点,双方在划1、自愿、协商一致的根底上,就甲方的家庭居室装潢装修工程(以下简称工程)的有关事宜,告竣以下条目:

  第一条 工程概况

  1.1 工程地址及面积:_________________________________

  1.2 工程造价:¥_____________元,除夜写(人平易近币):_______

  1.3 工程承包编制:双方商定采纳以下第_____种承包编制。

  (1)乙方包工、包全数材料。(见附件五:乙方供给装潢装修材料明细表)

  (2)乙方包工、部门包料,甲方供给部门材料(见附件四:甲方供给装潢装修材料明细表,附件五:乙方供给装潢装修材料明细表);

  (3) 乙方包工、甲方包全数材料(见附件四:甲方供给装潢装修材料明细表)。

  1.4工程不日________天;

  开工日期_____年_____月_____日

  落成日期_____年_____月_____日

  第二条 工程监理

  若本工程实施工程监理,甲方(或乙方)与监理公司另行签定《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单元、联系编制及监理工程师的职责等通知乙方(或甲方)。

  第三条施工图纸

  双方商定施工图纸采纳以下第_____种编制供给:

  3.1甲方自行设计并供给施工图纸,交图时刻为_____月_____日,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份.(见附件六:家庭装潢装修工程设计图纸);

  3.2甲方奉求乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附件六:家庭装潢装修工程设计图纸),设计费由甲方支出(此费用不在工程价款内);

  3.3施工图纸双方签字后生效。

  第四条 甲方义务

  4.1开工前____天,为乙方入场施工创作发现前提。全数腾空或部门腾空衡宇,断根影响施工的障碍物;对只能部门腾空的衡宇中所滞留的家具、放置应采纳呵护编制,以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的牲畜理当真清点及呵护,而且双方签定“物品清单”;

  4.2 开工前将原本的电话设备裁撤;供给施工时代的水源、电源,并声名操作寄望事项;

  4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;

  4.4 避免拆动室内承重结构,如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线,应负责到有关部门打点响应的审批手续;遵循有关部门划定,甲方无权要求乙方移动或刷新暖气、燃气管线;

  4.5介入对工程质量、施工进度的据守及对材料进场、工程落成的验收;

  4. 6工程地址的物业治理部门所收施工押金及各项物业治理费用,由甲方交纳(收支证除外),乙方协助供给物管所需相关材料。

  第五条 乙方义务

  5.1施工中严酷履行国家《室第装潢装修工程施工规范》,包管工程质量,按期完成工程;

  5.2在甲方未正式供给有关部门的`审批文件前,严禁改动建筑主体、承重结构、暖气及燃气管线等,否则应承揽响应责任;

  5.3严酷履行本市有关施工现场治理的划定,不得扰平易近及污染气象;

  5.4呵护好原居室室内的家具和放置,保证居室内上、下管道的通顺;

  5.5保证施工现场的整洁,工程落成后负责扫除施工现场;

  5.6因乙方在施工中背反物业治理划定而激发的罚款及抵偿责任由乙方负责承担;

  5.7乙方设计师负责对甲方供给咨询、设计、报价等相关处事。合同签定后,乙方履行工程施工的代表酬报乙方派出的项目司理。甲方

  关于工程的相关事宜均应与乙方项目司理联系,以确保工程中的统一挑唆和治理。

  第六条 工程变换

  6.1为确保甲方工程质量、工期及保修处事,合同签定后若有工程项目或施工编制的变换,须由双方协商后签定书面和谈《装潢装修工程变换单》(见附件七:家庭装潢装修工程变换单),同时调剂相关工程费用及工期,口头承诺或口头和谈均视为无效;凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所激发的一切后果,均由甲方承担;

  6.2合同签定后,甲方工程减项超越总工程款5%以上时,须向乙方支出减项总额8%的变换费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场,甲方需此外支出材料往返托运、耗损及退货费用;若甲方要求削减的施工项目已施工,甲方需支出乙方该项方针施工费、材料费、治理费及裁撤费;

  6.3甲方第二次支出工程款后增添的施工,乙方需在收到甲方该增添项目100%的工程款后方予以施工。

  第七条 材料的供给

  7.1 由甲方供给的材料、设备,其规格、质量应合适设计要求(见附件四:甲方供给装潢装修材料明细表)。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方,双方配合验收并打点交接手续;若甲方未按时供给材料或材料的规格、质量不合适设计要求,由此而耽延工期或影响工程质量,责任由甲方承担;

  7.2 由乙方供给的材料、设备的(见附件五:乙方供给装潢装修材料明细表),乙方应在料、设备运到施工现场的时刻提早通知甲方,双方配合验收;若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符,甲方有权回绝操作,由此而耽延工期或影响工程质量,责任由乙方承提;

  7.3 甲方必定材料品牌、规格、型号或价位尺度,由乙方负责为甲方代购的(见附件四:甲方供给装潢装修材料明细表。应备注乙方代购),在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可操作。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的____%)+材料运输费(遵循现实气象必定);若施工过程中因材料质量问题酿成的退货、换货,和是以耽延工期,均由甲方承担负;

  7.4 除合同注明外,五金(门锁、拉手、水龙甲等)、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等,均由甲方采办并按时运到现场;若需要乙方代购,加收所购材料款____%的采购费及运输费。

  第八条 工期耽延

  8.1 对以下启事造成落成日期耽延,经甲方确认,工期响应顺延:

  (1)工程量改变和设计变换;

  (2)不成抗力;

  (3)甲方未按时插手阶段验收而酿成的停工;

  (4)甲方赞成工期顺延的其他气象。

  8.2因甲方未按商定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方供给的材料、设备质量不及格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延;

  8.3甲方未按期支出工程款,合同工期响应顺延;

  8.4因乙方供材或施工等启事不能按期落成的,工期不顺延;因乙方启事造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承提,工期不顺延。

  第九条 质量尺度

  9.1双方商定本工程施工质量按以下第______项尺度验收:

  (1)《gb50210—20xx建筑装潢装修工程质理验收规范》

  (2)《XX市家庭衡宇装潢装修工程质量验收划定》

  (3)其它验收尺度:

  9.2施工过程中双方对工程质量发生争议时:

  (1)可向XX市消费者协会家庭装潢装修投诉中心或XX市建筑装潢协会投诉进行调剂;

  (2)如不服调剂,由双方赞成的工程质量检测机构剖断,所需费用及是以酿成的损失踪踪,由责任方承担。双方均有责任,由双方遵循其责任分袂承担。

  第十条 工程验收和保修

  10.1双方商定在施工过程等分以下三个阶段对工程质量进行验收:

  (1)水、电管线,防水层及吊顶下层等藏匿工程验收;

  (2)油漆、面层涂料施工前验收;

  (3)落成验收。

  乙方应提早二天通知甲方进行各阶段验收,各阶段验收及格后应填写工程验收单(见附件八:工程验收单)。若甲方接到通知后,未按时插手验收,乙方有权停工期待,由此给乙方酿成的工期耽延及其它损失踪踪均由甲方承担;

  10.2工程落成验收及格并结清工程余款后,乙标的方针甲方打点移交手续(见附件九:工程结算单),并填写工程保修单(保修期为贰年)(见附件十:工程保修单)。

  第十一条工程款支出编制

  11.1 双方商定按以下第_____种编制支出工程款:

  (1)合同生效后,甲方按下表中的商定直接向乙方财政支出工程款:

  (2)______________________________________

  支出次数 支出时刻 付款比例 支出金额

  第一次 合同签定之日

  第二次 藏匿工程验收后3日内

  第三次 落成验收及格后4

  日内

  (3)其他支出编制:___________________________________

  11.2工程验收及格后2日内,乙方应在向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后2日内如未有异议,双方应在工程结算单(见附件九:工程结算单)上签字,甲方并同时向乙方结清工程尾款。

  11.3甲方应将工程款直接交乙方财政部。工程款全数结清后,乙方应穨甲方开具正式统一发票。若因甲方将工程款直接交给乙方施工人员而造成损失踪踪,责任由甲方立崖岸。

  第十二条 背约责任

  12.1合同签定后,合同任何一方提出消弭合同或不管因何启事背约造成合同没法实施的,应实时通知此外一方,经双方协商赞成后,可打点终止或延期实施合同手续,背约方应向守约方支出工程造价______%的背约金;若是以造成损失踪踪的,背约方应予以抵偿;

  12.2工程未验收及格或未结清尾款而未移交,甲方操作或私步履用工程制品的,工程视为及格,由此而造成损失踪踪的由甲方负责,并视为甲方自动抛却保修及维修权力且乙方仍有追收尾款的权力;

  12.3甲方未按期支出第二(三)次工程款的,乙方有权停工,每耽延一日向乙方支出工程总造价2‰的背约金;

  12.4因为乙方启事,工程质量达不到双方商定的质量尺度,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延。

  12.5因为甲方或乙方启事导致工期耽延,每耽延一日由责任标的方针对方支出工程总造价的2‰作为背约金。

  第十三条合同争议的解决编制

  双方发生争议协商解决不成时,按以下第______种编制解决:

  (1)向_____________________________仲裁委员会申请仲裁;

  (2)向____________________________________人员法院起诉。

  第十四条几项具体划定

  14.1工程地在市区以外的装潢工程,乙方加收工程总造价的3%-10%的远程施工费;

  14.2因工程施工而发生的垃圾,由乙方负责清运到政府划定的垃圾堆放点,甲方应支出垃圾清运费用(人平易近币)_____________元,(此费用不在工程款内);

  14.3施工时代,甲方将外屋门钥匙________把,交给乙方施工负责人____________负责保管工程落成移交后,甲方负责供给新锁__________把,由乙方就地负责安装好交付甲方操作;

  14.4施工时代,乙方天天的工作时刻为:

  上午_________点_________分至_________点_________分;

  下战书_________点_________分至_________点_________分。

  第十五条附则

  15.1本合同签定后工程不得转包;

  15.2甲、乙双方直接签定合同的,本合统一式两份,双方签字(盖章)后生效,甲、乙双方各持一份;

  15.3凡在本市各家庭装潢装修市场内签定合同的,本合统一式三份,甲、乙双方及市场有关部门签字(盖章)后生效,三方各持一份;

  15.4合同实施完后自动终止;

  15.5本合同实施当事人自愿鉴证,以呵护合同当事人的正当权益。

  15.6合同附件为本合同的组成部门,与本合同具有齐截法令效力。

  合同附件:

  附件一:家庭装潢装修工程施工项目确认表

  附件二:家庭装潢装修工程内容和做法一览表

  附件三:家庭装潢装修工程报价表

  附件四:甲方供给装修装修材料明细表

  附件五:乙方供给装潢装修材料明细表

  附件六:家庭装潢装修工程设计图纸

  附件七:装潢装修工程变换单

  附件八:工程验收单

  附件九:工程结算单

  附件十:工程保修单

  第十六条其它商定条目_________________________________________________

  甲方(签字):_____________乙方(盖章):_____________

  奉求代办代办署理人(签字):_______法定代表人(签字):_______

  ________年_______月______日________年_______月______日

  家庭装潢装修市场所同认证定见(商场所同认证章):____________

  奉求代办代办署理人(签字):_______联系电话:_________________

  ________年_______月______日

工程施工合同模板14

  发包单元:_________________(以下简称甲方)

  承包单元:_________________(以下简称乙方)

  甲方奉求乙方承担_________________公司部门气象景不美不美观绿化工程的施工。甲、乙双方本着彼此协作,慎密配合的原则,订立本施工意向合同。

  1、工程概况

  1、工程名称:_________________

  2、工程地址:_______市_______县_______路_______号

  3、工程承包编制:包工、包料、养护成活、包工期、保质量、保安然

  2、工程价款

  1、合同价款:经甲乙双方协商,本工程承包规模内合同价款暂定为_______万元整,落成后据实结算。

  2、合同价款涵盖内容为:

  (1)绿化搜罗起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护时代浇水、治虫、除草、减枝、施肥、改换衰亡苗木等包种、包活、养护等全数内容。

  (2)绿化土方平整及换、填土,渣土外运由甲方及监理工程师到现场测量

  后,方可外运。

  3、施工工期

  1、本工程计开工时刻_________年_______月_______日。

  2、本工程估量落成时刻_________年_______月_______日。

  3、如遇不成抗剂成分和自然灾难,或甲方启事,影响施工,经甲方签证后可顺延工期。

  4、因乙方启事迟延工期,按每迟延一天,乙方应向甲方交背约金人平易近币_________________元。甲方可从乙方的工程款内扣付。

  4、工程支出

  苗木栽植终了,余款在养护期满,验收及格并移交甲方终了后全数付清。

  5、工程质量

  1、所栽苗木质量必需合适工程要求,不得私行改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必需经由甲方验收及格后方可栽植;

  2、施工过程中,乙方必需驯服制服甲方的据守搜检和质量治理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全数负责;

  3、乙方在施工中要精心组织,确保安然,若有工作发生,后果立崖岸;

  4、乙方要确保施工现场清洁,实时清理销毁物。

  5、乙方包栽包活,在栽植落成后,要养护苗木_________________个月,其间发生的费用由乙方承担。

  6、甲方责任

  1、据守搜检工程质量、进度、负责施工过程、设计变换等的签证。

  2、协调洽各专业与绿化施工之间的关系。

  3、工程落成后组织工程验收,并按合同商定审定落成结算。

  4、按合同商定支出工程款。

  7、乙方责任

  1、按甲方审定的设计图纸、工程量清单及国家有关园林绿化施工手艺规范进行施工。

  2、现场施工中,若有设计及品种改削,需接甲方书面变换通知单后实施。

  3、乙方需打点好施工的一切相关手续,驯服制服当地政府主管部门的据守和治理,费用自理。

  4、已落成工程未交付甲方之前,负责已落成工程的'呵护工作。

  5、施工应驯服制服甲方及监理统一治理及协调。从甲方指定的水电接驳点接驳,施工用水、电费用由乙方承担。

  6、合同划定由乙方完成或供给配合的工作(搜罗合同、会议记要商定的内容、通知和设计变换等划定由乙方完成工作),如乙方未能完成或不能按合同要求完成,甲便利可放置其他单元完成,所发生的费用从乙方当期工程款中扣除,影响工期的责任由乙方负责。

  7、施工中因为乙方施工启事发生的安然工作,概由乙方负责。

  8、施工中乙方应寄望对施工现场已有的建筑物及地下、地上市政配套步履法子及电缆沟进行呵护,如因乙方启事酿成的损失踪踪及严重后果,概由乙方负责抵偿,并承担一切责任。

  9、乙方未经甲方书面赞成,不得将本工程让渡或分包其他单元,否则甲方

  有权终止合同。

  10、全数工程落成后,乙方负责清运绿化所发生的垃圾,做到工拆档清。

  8、材料的供给

  1、工程所需的苗木由乙方自行采购,到现场后,必需经甲方搜检,确认合适设计,并获得甲方签字认可后,才能栽种。

  2、乙方所购苗木必需是别致、树杆挺直、树形好、植株健壮。枝叶强大丰满,无病症现象。

  3、工种所用材料,必需先向甲方供给样品及各类资料,经甲方搜检,确认合适设计要求后,才能进场。进场后,必需实时向甲方报验,经搜检及格后,才能施工。

  9、工程质量检考验收

  1、施工质量等第验收评定履行当地《园林绿化工程质量考验评定尺度》有关划定,本园林绿化工程施工质量要求能知足上部苗木正常成活为质量尺度,其园林绿化尺度达到预期设计的下场。因乙方施工启事酿成的苗木枯死,乙方无前提重植。

  2、工程具有落成验收条件,乙方按国家和本市的有关划定,向甲方供给落成图四套,电子文档一套,甲方代表收到相关的资料后,组织有关部门验收,并在验收后的14天内给以核准或提出整刊定见,乙方按要求整改并承担由自己启事酿成的响应损失踪踪。

  3、乙方每道工序都应向甲方报验,经甲方搜检、签证后才能施工下道工序。

  10、背约

  1、背约的措置:合同双方的任何一方不能周全实施合同条目,均属背约。背约所酿成的经济损失踪踪,概由背约方承担抵偿。

  2、背约造成工期耽延责任分管:甲方背约,工期响应顺延;乙方背约,工期不得顺延。

  3、背约金的尺度:合同实施中任何一方不能周全实施合同条目,均属背约。背约酿成的损失踪踪,除承担抵偿是以造成对方的全数经济损失踪踪外,还必需向对方支出合同价款3%的背约金。

  11、养护

  1、乙方派人负责对本工程前进履期两年的免费养护工作。

  2、乙方应向甲方递交两年养护期的《绿化工程养护筹算书》。

  3、如乙方派人养护苗木匠作不力,造成苗木枯死,乙方应补种。

  4、因衰亡而从头改换的苗木,需经由一年的养护后予以确认。

  十2、未尽事宜,双方另行协商解决,本合同在实施过程中如发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成时可向武汉市仲裁机构申请仲裁,仲裁功能为事实下场功能。

  十3、本合统一式四份,双方各执两份,均具齐截法令效力,双编拟定代表人签字盖章后可生效,养护期满付清尾款后自行失踪踪效。

  发包单元:_________________

  承包单元:_________________

  _________年________月________日

  _________年________月________日

工程施工合同模板15

  安装操作单元(甲方):_________

  设备施工单元(乙方):_________

  为束厄狭隘甲乙双方有用履行彼此协商并告竣的节电工程施工合同。特签定以下条目:

  第一条 设备安装操作的前提、经济效益

  1.甲方供给整体用电费用、用电负荷气象的切确资料,并协助乙方对以上各项资料测试核准。

  2.乙方按照甲方供给并经测试核准后的资料,给甲方做节电工程的方案和预算。

  3.经济方针:遵循乙方的刷新工程方案将使甲方的整体节电率达到_________%。

  第二条 所安装节电设备名称、型号、质量、单价、数目、金额

  名称 型号 规格 质量尺度单价 备注

  合计

  第三条 操作、呵护、保修责任

  本公司的产物保修期_________年,_________年维修。操作年限在十年以上。

  第四条 安装前提和结算前提

  1.甲乙双方配合必定节电设备安装前后统一负载,统一时段用电量气象进行测试。测试功能甲乙双方签字作为合同附件,假定测试功能达到第一条第三款节电率后。甲乙双方则按刷新方案实施全数刷新工程内容。该节电设备计入总工程款中;假定甲方因故不能实施进一步刷新工程,则需要将乙方已安装节电设备款在甲乙双方配合认定的测试功能签字后即付给乙方。

  2.甲方认可乙方的测试功能,赞成进行整体工程实施安装前,甲方应向乙方支出总工程款的30%。乙方将节电设备运到安装现场安装施工前,甲方应向再次乙方支出总工程款的30%。安装竣事并远行正常后十个工作日内结算所有工程款。否则视为背约。

  3.甲方可以遵循乙方开户银行的要求进行节能贷款。专款专用,贷款将全数付给施工单元。施工单元包管工程质量和用电设备的正常运行。甲方要用节电费用负责按规按时刻分期还贷。

  第五条 双方责任及义务

  1.甲方须供给切确用电量及负载等气象和供给需要的'前说起辅佐。

  2.甲方在节电设备安装后,须严酷遵循产物声名书要求对设备进行操作和呵护,如未能遵循规程操作,造成设备破损,则乙方不负责任。

  3.甲方保证在节电设备安装后的测试期内,不增减该条线路的用电设备数目和负载。否则是以未达到商定的节电下场,乙方不承担责任。

  4.乙方须按本合同划定的质量尺度和保证供给及格的产物,并达到本合同商定的下场指针。

  5.在以上前提下,如乙方设备达不到本合同商定的节电率,则无前提撤回设备。并将试用部位恢回覆回覆状,如造成经济损失踪踪,则如数给以抵偿。

  第六条 背约责任

  如双方任何一方背反本合同项下条目划定,造成本合同没法履行,则须给对方抵偿良多于本合同标的额5%的经济损失踪踪。并在合同签定地的经济仲裁委员会判决后一个月内付给对方。

  第七条 本合同若有未尽事宜,双方协商解决,以填补文件为准。

  第八条 本合统一式两份,双方各执一份,具有齐截法令效力。如需合理双方另行协商。

  第九条 本合同自签字盖章日起生效,双方自觉遵循。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签定地址:_________ 签定地址:_________

  奉求方(甲方):

  姓 名____

  身份证号码____

  居处地址____

  邮政编码____

  联系电话____

  被奉求方(乙方):

  企业名称____

  法人代表____

  企业地址地址____

  证书编号____

  邮政编码____

  联系电话____

【工程施工合同】相关文章:

工程施工合同、02-16

工程施工合同06-28

监控工程施工合同02-17

保温工程施工合同06-01

尺度工程施工合同06-22

装修工程施工的合同09-17

隶属工程施工合同06-05

小型工程施工合同08-07

地道工程施工合同10-25

道路工程施工合同03-29