- 监控施工合同 举荐度：
- 监控施工合同 举荐度：
- 监控工程施工合同 举荐度：
- 监控安装工程施工合同 举荐度：
- 相关举荐
监控施工合同14篇
在当今社会，人们对合同愈发正视，合同在糊口中的操作愈来愈普遍，合同是企业成长中一个很是首要的成分。那么巨匠知道合同的名目吗？下面是小编为巨匠清理的监控施工合同，仅供参考，但愿能够辅佐到巨匠。
监控施工合同 篇1
甲方(奉求方)：
乙方(承建方)：
遵循《中华人平易近共和国平易近法典》及国家有关划定，连络本项工程(安防系统)的具体气象，经双方充实协商，签定本合同。
1、工程项目：
1、工程名称：监控系统工程。 (具体内容见附件)
2、交货及安装工程地址：速8酒店(沭阳)店内
3、承包编制和承包规模：本工程以包工、包料的形式由乙方承建，乙方在施工竣事后，由甲方组织验收。
2、系统总造价及其支出：
(一)系统总造价
1、本安防系统总造价为人平易近币(不含税价钱，具体价钱驯服制服合同) 。
2、全数系统以甲方审定的设计、施工方案为尺度，具体设备、设置设备放置详见附件，以在此根底上价钱不再作任何调剂(甲方要求增添的工程另议)。若有填补工程，可按原报价清单所标价钱另算。
(二)工程款支出
甲方遵循乙方的工程进度向乙方支出工程款：
1、在签定合同后，付工程总价的30% 。
2、主体线路施工竣事后，再付工程总价之30%;工程全数落成，验收及格后，再付总工程款的35 %,余款等壹年质保期满后十日内结付。
3、工期：
2、在履约过程中，如因甲方变换设计所影响的工期或甲方责任、不成抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签字认可后作出工期调剂，并以此必定落成日期。
4、供货及安装：
1、本工程必需严酷遵循国家有关施工安装规范进行施工。
2、乙方工程操作的材料、设备必需按双方所必定的设置设备放置清单吻合，否则，甲方有权要求乙方改换，有关费用由乙方承担。
3、甲方如需要更调产物、增添工程或更改设计方案，则另行协商。
5、维修调养：
本安防系统保修期为壹年，自工程落成/调试安装终了，甲方领受操作之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必需在接到甲方通知之日起2个工作日内派手艺员维修;若非因甲方酬报破损的，乙方免收一切费用。
附：呵护收费尺度(表I)
1、本合同签定后，乙便利可预备材料，待甲方通知进场之3日内进场施工，具体工期视甲方施工进度而定。
2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表I中的价钱向甲方适当收费。
3、保修期届满后，甲乙双方另签定手艺呵护和谈，乙方应对系统供给优惠的有偿手艺呵护。酬报或自然灾难激发的故障或破损，仅收取维修成本费。以下气象不属保修规模：
1、自行拆卸改换机内任何部门(如：线路、零件)后造成破损;
2、非乙方指定的专业手艺人员安装而激发的故障。
6、双方责任：
(一)甲方责任：
1、审核乙方供给的设计方案、安装施工方案。向乙方供给需要的场地、脚手架及施工用电。甲方必需供给具体的预留管道位置，并保证管道通顺。如管道欠亨，由甲方自行解决。
2、实时验收工程进度，并按工程进度向乙方支出工程款。
3、委派(职务：)为现场治理代表，据守、搜检工程质量、进度，措置并协调甲乙双方在施工中有关事宜。
4、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收;已安装的线材、设备均由甲方负责据守，如遗失踪踪或酬报破损，由甲方负责。
5、实时组织对工程进度的.验收工作(验收工作应在乙方提出验收要求后3个工作日内进行，否则视为及格)，并实时打点落成结算，实时支出工程款(含税费)。
(二)乙方责任：
1、按施工安然规范做好施工质量治理，凡施工时代发生的施工质量问题，均由乙方负责并陈述甲方及有关部门。
2、施工中因乙方责任酿成的停工、返工、材料、器材损失踪踪等均由乙方承担。
3、对落成验收后保修期内发现的产物质量问题，应负责免费返修、改换。
4、遵循甲、方有关场地治理的划定，呵护甲方施工场地、步履法子、设备，不得酬报破损，若有破损，应照价抵偿。
7、背约责任：
1、除不成抗力(战争、天灾等)外，甲乙双方应严酷遵循本合同的条目，否则，背约方须向此外一方支出合同总造价30 %的背约金，背约金不足以填补此外一方损失踪踪的，背约方还应就不足部门承担抵偿责任。
2、甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而总金额的2 %计付背约金。
3、因为乙方启事不能按工期落成的，每过时一日，按工程总造价的2 %向甲方计付背约金。
4、本安防系统若因为系统器材质量问题而影响工程验收，乙方必需无偿改换、返修，直至达到验收尺度。
8、其他事宜：
1、按本合同划定理当偿付的背约金、抵偿金和各类经济损失踪踪，理当在了了责任后10天内付清，否则按过时付款措置。
2、本合同若有未尽事宜，经双方和气协商，另签填补和谈。
3、双方在履行本合同中发生纠缠，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向人平易近法院提起诉讼。
4、双方签定认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部门，与本合同具齐截效力。
5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变换或要求必需致函对方，对方在收到通知后必需实时回函，假定3日内不回覆视为认可。
6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第五条第1款仍需继续实施。
7、本合统一式二份，甲乙双方各执一份，具齐截法令效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
监控施工合同 篇2
甲方：_________________
乙方：________________
双方经和气协商赞成，遵循_____________有关划定，签定本合同。
第一条、工程项目
工程名称：_________________。
工程地址：_________________。
第二条、工程规模及工程量
遵循甲方供给的招标文件、工程施工图纸划定的内容等___________________，________________安装________________验收，并供给落成资料。
第三条、工程不日
工期共天，自乙方收到甲方进场通知书之日起计较，甲方供给的全数主材料必需在开工后_天内到齐，否则工期顺延。如碰着甲方启事或不成抗拒成分（如火灾、地震、水灾等）影响工期，双方另行商定解决。
当乙方完成上述第____条所有工程量时工程即为落成。
在施工中如因甲方启事造成工期耽延，半途停建、缓建，乙方工期顺延。
第四条、工程费用
1、本工程合同总价为人平易近币元（除夜写：_________________元整）。
2、分包工程中发生的工程量改变，乙方按实与甲方结算。
3、此合同总价为含税价钱，不搜罗所有_______________理费、_____________费、_____________、_______________，此部门费用由甲方负责。
第五条、工程费用支出与结算
1、本合同签定后，个工作日内甲方付工程预付款，甲方支出合同总价的%，即元（除夜写：_________________元整）。
2、工程进行到设备调试终了，系统运行正常后天内，乙标的方针甲方供给工程落成图，甲方累计向乙支出合同总价的__________%，即_____元（除夜写：_____________元整）。
3、乙方工程落成后并供给落成图纸，并经由过程甲方验收及格后，于__________天内供给工程结算单，甲方在收到这些资料后__________个工作日内审定终了。在甲方赞成工程量结算，审定经由过程后，_____个工作日内甲方累计向乙方支出合同总价的%，即元（除夜写：_________________元整）。
4、乙方负责本工程一年质量保修，一年质量保修期后，_____个工作日内，甲标的方针乙方支出工程全数余款。
第六条、甲方工作
1、甲方负责工程所需的一切材料，但不含工程中所需的工具、仪表及工具类易耗品、消损品等。如布线测试仪表、冲击钻、水表、电表、端接工具及砂轮片等；
2、甲方负责协助乙方打点相关施工手续，供给施工材料存放场地；
3、甲方有权对乙方背反甲方拟定的《___________________轨制》进行奖惩；
4、甲方负责遵循培育汲引方的.进度放置乙方进行施工；
5、甲方负责协调剂决乙方在施工中的用水、用电事宜。
第七条、乙方工作
1、遵循本合同第1、二条目，并准予必定规模内的工程量更改；
2、乙方必需保质保量按期完成本合同的安装调试工程。除甲方启事酿成的身出格乙方每迟延一天，甲方按工程款的_%_扣罚；
3、乙方必需措置好同培育汲引方的关系，应遵循有关规章轨制；
4、乙方在施工时，必需严酷施工治理条例，严禁任何有损甲方形象的步履；
5、各个工序施工终了，乙方应实时清理现场，做到工拆档清；
6、乙方应保证施工工程质量，为各系统工程的调试供给保障，直到工程验收及格；
7、乙方必需严酷把好质量和工艺关，假定应质量和工艺启事导致工程返工，将除以乙方返工成本______倍罚金。应质量和工艺启事导致工程延期或不能验收，将处以乙方_____________的罚金。
8、乙方必需遵循工地的各项治理划定，若有背反培育汲引方治理划定遭到奖惩，由乙方负责。施工时代，乙方必需采纳有用的编制呵护原有建筑物，所有对除夜楼结构可能组成安然隐患的施工编制，都必需报请甲方，经甲标的方针培育汲引方争夺赞成后方可施工；否则由此而酿成的一切损失踪踪，全数由乙方承担。对已施工好的其它专业制品乙方有义务进行呵护，如因乙方启事酿成的损失踪踪由乙方进行返修及抵偿。设备安装必需要有专业人员负责，启事乙方安装人员酿成的设备破损，乙方必需无偿修复或原价抵偿。
9、甲方进场的材料乙方有义务将其保管好，不能有失踪踪失踪踪现象发生。若有失踪踪失踪踪要按原价_______________%抵偿。
10、必需保证施工安然，所有施工闪现的责任由乙方自行承担。
12、乙方进场后，遵循职业道德，不得半途歹意加价或提出退场。若工程量有增添，可以向甲方供给申请以供参议。若乙方退场，将扣下乙方所有工程费用。
13、在工程验收及格后，应配合对本工程各系统免费供给__________年的保质呵护。
第八条、工程验收
1、自验：_________________工程正式验收之前，乙方应对施工工程进行自验；
2、发出《工程验收通知书》：_________________在自验的根底上，乙方完成整体工程应于验收之前五天，向甲方工程监理单元发送《工程验收通知书》；
3、组织验收工作：_________________甲方遵循《工程验收通知书》，组织工程、监理、设计等有关部门，同乙方一路进行检考验收；
4、签发《工程验收证实书》并打点工程移交：_________________；
⑴工程验收及格，甲方应出具《验收及格陈述》给乙方，并按本合同第五条进行工程款的支出；
⑵工程验收不及格：_________________甲方应出具《验收不及格陈述》给乙方，乙方应在刻日内对不及格项目进行整改直至验收及格；
⑶工程中藏匿工程未经验收的，甲方有权开启重验，验收及格，费用由乙方负责，验收不及格，处以罚款__________。
5、验收的内容：_________________本合同第1、二条目内容进行工程验收；
6、验收的尺度：_________________；
⑴国家现行的施工验收规范；
⑵国家和行业发布的施工规范，尺度和手艺划定；
⑷工程设计文件（搜罗：_________________施工图纸、设计声名书、设计变换卡脖子记实、工程施工规范声名）；
⑸双方有关工程施工的手艺卡脖子声名。
第九条、合同的生效与终止
本合同自甲、乙双编制人代表或其奉求代办代办署理人签字并加盖公章后生效。工程经甲方和监理验收及格和峻工结算后，有关呵护调养内容有用，其它条目即告自行终止。呵护调养期满，甲方结清尾款，本合同自行终止。
第十条、纠缠解决
甲、乙双方在履行本合同的过程中发生纠缠争执时，双方应本着和气协商的立场解决问题。协商无效时，双方只能在甲方地址地法院提起诉讼，败诉方应承担背约责任并向对方抵偿损失踪踪。
第十一条、其他
1、本工程乙方不得转包或分包，一经发现，甲方将对乙方进行奖惩直至撤销其工程代办代办署理资格；
2、在施工过程中，如发现乙方有损害甲方益处（搜罗甲方资产、严重工程质量问题等）的步履或发现乙方不配合，不按合同要求、筹算和弱电工艺尺度施工的，甲方有权片面终止合同和撤销乙方的工程代办代办署理资格。
3、因为乙方施工质量启事导致的变换和修补，工期不予顺延，是以发生的损失踪踪由乙方负责；
4、乙方应寄望现场的文明施工、安然施工、规范施工和劳动呵护。乙方施工人员在施工中发生的一切安然工作，乙方承担全数责任；
5、因为甲方启事造成工期迟延的，给以顺延；
6、合同未尽事宜，双方遵循具体气象连络有关划定和气协商解决；
7、本合统一式贰份，甲、乙双方各持壹份。
甲方：_________________ 乙方：_________________
________年________月________日 ________年________月________日
监控施工合同 篇3
甲方：_______
乙方：___________
遵循《中华人平易近共和国合同法》，遵守划1、自愿、公允和诚信的原则，双方就本培育汲引工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程概况
工程名称：______市______黉舍电子监控系统工程
工程地址：______市______黉舍校园内
工程规模：
工程内容：监控系统布线、设备安装及调试
2、工程总价：
合同金额：人平易近币 整(____________元)。
本工程在黉舍监控系统工程招标文件、投标书规模内采纳总价包干的形式，一次包干;超出黉舍监控系统工程招标文件、投标书规模内的项目若黉舍需要增添，由双方协商定价。
3、产物质量及安装调试要求
1.乙方须按附表1要求向甲方供给合适国家产物质量尺度的正品设备，不得以任何出处以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方赞成，不得随便更改方案。并供给各设备有关品质证实书，及格证，声名书，相关软件等资料。
2.乙方所供给合同内设备应保证产物内外包装无缺无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方当即改换及格产物直至消弭合同。由此带来的一切损失踪踪由乙方负责。
3.在签定合同后，乙方遵循甲方要求负责设备安装、调试，要求做到结构合理，布线规范，便于操作及呵护，合适国家有关手艺尺度。
4.由甲方供给安装场地及电源。
4、手艺尺度及质量保证
(1)布线尺度：乙方监控系统布线施工，严酷遵守国际《平易近用闭路监控电视系统手艺规范》GB50198-94。
(2)乙方所供设备均以出产厂家供给的`产物手艺资料为手艺尺度。
(3)乙方保证本项目所供产物均为合同中指定的产物，且包装为原包装。产物进场时供给供货证实，经甲方验收落伍行施工。
(4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价钱汇总表质保声名)
5、工程项目培育汲引不日
合同签定后____日内进场施工，全数施工工期 天。(____________开工，____________之前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常操作。)
6、售后处事
1.乙方所供给合同内设备，从验收之日起，所有产物及零配件质保期按投标书划定打点。在质保期内，若有产物质量问题，由乙方负责改换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计较。改换的产物必需是新的，且质保不日从那时算起。
2.凡由产物质量问题激发的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在 小时内响应， 小时内解决故障。
7、落成验收及付款编制
项目施工安装、调试终了，由乙方通知甲方组织验收，并供给响应完全的验收资料。乙方自书面通知之日起，10天内因为甲方迟延不验收视为工程验收及格。
8、商定事项
(1)为确保工期，争夺提早落成，由甲乙双方配合组成工程实施小组。
(2)合同如需变换，甲、乙双方另行协商必定变换事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。
(3)招标文件、投标书是本合同的一部门，具有齐截法令效力。
(4)附件1作为本合同要件，乙方必需遵守履行，否则视为背约。
9、背约责任
1.乙方必需严酷按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试终了并交付甲方操作。若有背约，每背约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支出背约金;若背约超越10天，甲方有权消弭合同，所酿成的损失踪踪，由乙方负责。
2.在乙方实施合同后，甲方保证按时向乙方支出合同金钱，若有背约，每背约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支出背约金。
10、本合同按《中华人平易近共和国合同法》，《中华人平易近共和国产物质量法》，《消费者权益呵护法》等有关法令条目履行。
11、合同履行中，若发生纠缠，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十2、施工时代闪现工伤工作，由施工单元自行负责。
十3、本合统一式四份，由甲方执二份(存档一份，财政一份)，乙方执一份，电教站备案一份。
十4、未尽事宜，由甲乙双方和气协商解决。
十5、本合同经双编拟定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
监控施工合同 篇4
奉求方 (以下简称甲方):
施工队(以下简称乙方):
甲乙双方本着和气合作的立场，遵循《合同法》等相关法令，在齐截合理的气象下签定以下合同
1、工程概况
工程地址： 海南省万宁市
2、价钱
清包工费:￥126000.00元，除夜写：壹拾贰万陆仟元 具体价钱金额以下:
3、工期
从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方成分迟延，工期顺延，乙方可以想甲方提出耽延人工费抵偿，因乙方成分迟延工期，甲方可扣除乙方人工费 元/天
4、材料搬运
甲方材料送至工程地址地的，乙方任何施工人员应无前提搬运。
5、垃圾清运
1、 垃圾袋装化
2、 垃圾应日日清
3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
6、劳动力治理
1、 开工前乙方应向甲方供给所有施工人员的身份证复印件。
2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地住宿。
3、 甲方应实时替乙方打点工程场地收支证件并支出相关费用。
4、 乙方应具有在 暂住的一切证件，因证件不全激发的相关损失踪踪由乙方自行承担。
5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。
6、 在合同价内，乙方有义务供给 人次仆从甲方遴选材料。
7、 乙方未经甲方赞成不得肆意更调施工人员，天天工地现场必需连结2(1人)人以上的施工人员。
8、 未经甲方赞成，任何气象下乙方不得停工或殆工。
7、施工机具
1、 乙方自带施工所需工具和测试仪器，并保证工具和测试仪器的'安然性和精采操作性，乙方自行承担工具维修费。
2、 因工具和测试仪器所发生的易耗品(如接头、小型设备器材等)由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程落成后结算。
8、工地现场治理
1、 现场避免操作明火。
2、 现场避免抽烟。
9、维修
1、 因乙方施工启事导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。
2、 通俗维修乙方应在甲方通知乙方后三天内实时维修，不凡气象(断电，失踪踪落，主干断网等问题)乙方必需在24小时内赶到并维修。
10、合同附件
1、 施工项目清单。
2、 双方认可的工程施工报价单。
3、 乙方开出的辅助材料采购清单。
11、合同争议
1、 闪现争议甲乙双方先协商。
2、 协商不成可向争议地址地法院提起诉讼。
十2、装修要求
A.工程施工方案工艺 弱电线路安装工艺要求： 弱电设备安装工艺要求：
1、 弱电线路安装时，必需用有及格证书的布线产物材料。
2、 弱电线路按国际通行编制 综合布线 EIA/TAI 568B尺度施工。电源采纳三线制安装必需用三种不合色标。原则上，红色、黄色、兰色、为前方色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。
3、 所有线缆安装时，必需用响应的pvc管子和钢管穿起来，埋在事前凿好的深宽为43cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，需要时可和其他装修，土建工协商解决施工中的坚苦，不得有只顾自己，而失踪踪臂除夜局的施工气概。
4、 所有线路必需按横平竖直的标的方针分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽约3cm摆布，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。
5、 预埋线缆的管道直径巨细是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数目来测算的，必需保证管道内有30%的空间预留。
6、须藏匿的管线应在业主或其代表验收及格后方可进行藏匿功课，落成交验前应向业主供给室内管线的落成图。
5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GBT/T 50312-20xx 进行施工。
6、业主奉求施工承包人采办的材料，施工承包人在采办和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有用发票，否则业主有权回绝验收或提出退货、返工及抵偿损失踪踪。
7、保证闪现原本商定好的弱点布线施工设计思惟，不能私行改动。若有改变，必需征得业主赞成。
8、业主采办的由出产商、供给商、发卖商负责上门安装的设备(如汇集设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(搜罗所购的材料、设备等协助搬运至现场)。
9、除上述布线要求外，若有增添工作，不超越工程的5%，不增添工资。
10、工程为清包，业主只供给材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。
11、施工单元必需保证施工质量，发生施工质量问题，施工单元应实时予以更正。如落成验收时如发现质量问题，施工单元理当即予以更正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。
12、施工人员要文明施工，避免野蛮施工。如：要爱护保重室内原有步履法子，业主所有的物品未经许可，不得私行措置等。业主对默示欠好的施工人员有权要求失踪踪换，承包人不得迟延。
15、施工单元负责实时清理建筑垃圾至划定位置，工程施工竣事后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，终了后方可立离场。
16、承包人应增强对现场施工人员防火防盗安然教育，施工人员不得在施工现场背法乱纪，一旦发生问题，后果立崖岸。
十3、附加条目
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
监控施工合同 篇5
签定地址：______市____区电教教仪站
签守时刻：________________________
甲方：__________市___________考试考试中学
乙方：___________教学仪器设备有限公司
遵循《中华人平易近共和国合同法》，遵守划1、自愿、公允和诚信的原则，双方就本培育汲引工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程概况
工程名称：______市______考试考试中学电子监控系统工程
工程地址：______市______考试考试中黉舍园内
工程规模：详见______市______考试考试中学监控系统招标文件和投标书
工程内容：监控系统布线、设备安装及调试
2、工程总价：xxxxxxxxx元
合同金额：人平易近币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾伍元整(￥____________元)。
注：工程总款中，中标工程总款为____________元，后续附加四画面豆割器____________元，为甲、乙方及江北区电教教仪站认可，为必需附加项，见工程价钱汇总表第9项。
本工程在黉舍监控系统工程招标文件、投标书规模内采纳总价包干的形式，一次包干;超出黉舍监控系统工程招标文件、投标书规模内的项目若黉舍需要增添，由双方协商定价。
3、产物质量及安装调试要求
1.乙方须按附表1要求向甲方供给合适国家产物质量尺度的正品设备，不得以任何出处以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方赞成，不得随便更改方案。并供给各设备有关品质证实书，及格证，声名书，相关软件等资料。
2.乙方所供给合同内设备应保证产物内外包装无缺无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方当即改换及格产物直至消弭合同。由此带来的一切损失踪踪由乙方负责。
3.在签定合同后，乙方遵循甲方要求负责设备安装、调试，要求做到结构合理，布线规范，便于操作及呵护，合适国家有关手艺尺度。
4.由甲方供给安装场地及电源。
4、手艺尺度及质量保证
(1)布线尺度：乙方监控系统布线施工，严酷遵守国际《平易近用闭路监控电视系统手艺规范》gb50198-94。
(2)乙方所供设备均以出产厂家供给的产物手艺资料为手艺尺度。
(3)乙方保证本项目所供产物均为合同中指定的产物，且包装为原包装。产物进场时供给供货证实，经甲方验收落伍行施工。
(4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价钱汇总表质保声名)
5、工程项目培育汲引不日
合同签定后5日内进场施工，全数施工工期 30 天。(____________开工，____________之前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常操作。)
6、售后处事
1.乙方所供给合同内设备，从验收之日起，所有产物及零配件质保期按投标书划定打点。在质保期内，若有产物质量问题，由乙方负责免费改换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计较。改换的产物必需是新的，且质保不日从那时算起。
2.凡由产物质量问题激发的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内不能消弭故障的，则应由乙方供给不低于原设备尺度的备用产物保证黉舍的正常行课。
3.在验收及格后的`三年内，如乙方接到甲方故障报修通知后4小时内没有响应或24小时内没有消弭故障且没有供给不低于原设备尺度的备用产物保证黉舍的正常行课，则每闪现上述气象一次扣除乙方合同总金额的0.1%作为对甲方的抵偿，直到扣完，所造成损失踪踪由乙方负责(每次售后处事，均要求有甲乙双方签字的书面记实)。
4.乙标的方针甲方免费培训1-2名设备操作治理人员，要求达到能切确操作与呵护本合同的步履法子、设备。
7、落成验收及付款编制
项目施工安装、调试终了，由乙方通知甲方组织验收，并供给响应完全的验收资料。乙方自书面通知之日起，10天内因为甲方迟延不验收视为工程验收及格。
项目施工安装、调试终了后，由江北区电教站与黉舍一道组织验收，并签注验收结论。自验收及格之日起5日内支出合同总金额的10%(￥ ____________)，操作一年后(即_________年内)无质量问题和用户投诉的支出合同总金额的30 %(￥____________)(此部门资金不计较利息)，操作二年后(即_________年内)无质量问题和用户投诉的支出合同总金额的60%(￥ ____________)(此部门资金不计较利息)，过时不付按0.1%支出滞纳金。
8、商定事项
(1)为确保工期，争夺提早落成，由甲乙双方配合组成工程实施小组。
(2)合同如需变换，甲、乙双方另行协商必定变换事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。
(3)招标文件、投标书是本合同的一部门，具有齐截法令效力。
(4)附件1作为本合同要件，乙方必需遵守履行，否则视为背约。
9、背约责任
1.乙方必需严酷按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试终了并交付甲方操作。若有背约，每背约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支出背约金;若背约超越10天，甲方有权消弭合同，所酿成的损失踪踪，由乙方负责。
2.在乙方实施合同后，甲方保证按时向乙方支出合同金钱，若有背约，每背约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支出背约金。
10、本合同按《中华人平易近共和国合同法》，《中华人平易近共和国产物质量法》，《消费者权益呵护法》等有关法令条目履行。
11、合同履行中，若发生纠缠，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十2、施工时代闪现工伤工作，由施工单元自行负责。
十3、本合统一式四份，由甲方执二份(存档一份，财政一份)，乙方执一份，电教站备案一份。
十4、未尽事宜，由甲乙双方和气协商解决。
十5、本合同经双编拟定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。
甲方：______市_____考试考试中学 乙方：_____教学仪器设备有限公司
法定代表人：_______________ 法定代表人：___________________
经办人：___________________ 经办人：_______________________
___________年_____月_____日 __________年__________月_____日
监控施工合同 篇6
甲方)：
(乙方)：
按照《中华人平易近共和国合同法》及其他有关法令，甲乙双方本着齐截自愿、互利有偿和诚心诺言的原则,经由充实协商,告竣一致定见特签定本合同,以便双方配合遵守履行。
1、工程概况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程规模：经甲乙双方配合确认的方案图、工程量清单等(详见本合同附件)。
4、工程内容：由乙方承揽甲方的工程的全套处事,搜罗设计、施工、设备采购、安装、调试及手艺处事,维修保修、人员培训等工作内容。
5、培育汲引不日：自乙方进场施工之日起，总工期____日。(具体入场施工时刻遵循工程整体进度由甲乙双方协商抉择。)
2、合同价款及支出编制
1、经双方配合确认工程规模内的合同包干总价为：元，人平易近币除夜写：(费用明细详见合同附件)。
2、付款编制：采纳转帐编制支出;待本工程安装调试终了经验收及格后2个工作日内，甲标的方针乙方支出合同结算价款的100%;甲方于2个工作日内一次性付清。
3、工程变换及结算
1、乙方须严酷遵循双方确认的方案图、工程量清单履约。若在本合同履行过程中，甲方遵循现场现实气象需进行工程变换，乙方不得回绝。
2、变换价款由双方参照本合同价款定价原则及价钱水平协商必定，结算时予以调剂。
3、乙方应于本工程验收及格后7天内向甲方报送合适要求的工程结算资料;甲方应自收到及格的结算资料之日起____日内完成审核。
4、工程验收与保修处事
1、工程落成后____日内，乙方以书面形式申请甲方组织相关人员对工程进行验收;甲方应收到乙方书面通知后的2____日内组织验收，甲方在上述不日内未进行验收的，视为验收及格;甲方未验收自行操作的，亦视为验收及格，验收日期以甲方投入操作当日为准;
2、验收时，双方均应派代表插手，验收竣事时应出具验收陈述，并由双方代表签字、加盖合同专用章或公章，验收日期以双方签字盖章当日为准。
3、自工程落成验收及格交付操作之日起，乙方为本工程供给为期________年的维修及售后处事;本工程所有设备保修以厂家所供给质保为准，且应合适国家现行相关质保的规章轨制尺度。
4、以上设备、线路的维修及售后处事均指由产物自己质量问题及非酬报破损的气象下，若有较着酬报破损气象，售后中所发生的费用由甲乙双方协商解决。
5、保修期满，双方再另行参议签定维保合同事宜，乙方应负责对系统进行毕生呵护。
5、甲方责任
1、甲方现场代表，指导乙方工作，并负责协调乙方与各部门关系的措置。
2、在合同签定往后甲方应实时放置现场，并尽快协助乙方打点姑且用水、用电。
3、甲方应实时打点变换签证手续，按约支出。
6、乙方指定(联系电话：)为本工程现场代表，具体负责现场施工和工程协调事宜。
7、工程落成后乙方负责对甲方指定人员进行响应系统的手艺常识、操作操作、泛泛呵护等方面的培训。
6、背约责任
1、甲方未尽商定协助义务造成乙方不能按合同商定实施的，由甲方承担响应的责任。
2、任何一方若有背反本合同之商定的条目，给此外一方造成经济损失踪踪的，背约方应承担受损方的经济损失踪踪。
3、甲乙双方因为自然灾难和其他不成抗力，而切当不能全数或部门实施合同，应在不成抗力发生后的.____日内向对方传递不能实施或不完全实施的出处，在获得有关主管机关证实往后，准予延期实施、部门实施或不实施合同，并遵循气象可部门或全数免予承担背约责任。
7、争议及解决编制
1、在合同实施中而激发的一切争议，甲乙双方应首先经由过程和气协商解决，协商后仍不能告竣和谈时，任何一方都可向任何一方地址地的人平易近法院提起诉讼;
2、在进行法院审理时代，除提交法院审理的事项外，合同其他部门仍应继续实施;
3、本合同遵循国家有关法令律例进行注释。
8、合同的生效及变换与终止
1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，合同生效日期以最后一个签字盖章日为准。
2、合统一经生效，任何一方均不得私行变换或终止。若需变换或终止，须经双方协商一致后，签定书面的填补和谈，方可有用。
9、其他
1、本合同之所有附件均为合同的有用组成部门，与本合同具有齐截的法令效力;
2、在实施本合同过程中，所有经甲乙双方签定确认的书面文件，即成为本合同有用组成部门，其生效日期为双方签字盖章或确认之日起;
3、本合统一式两份，甲乙双方各执壹份。
甲方代表人：乙方代表人：
(公章)(公章)
____日期：________年____月____日
________年____月____日____日期
监控施工合同 篇7
签定地址：______市____区电教教仪站
签守时刻：________________________
甲方：__________市___________考试考试中学
乙方：___________教学仪器设备有限公司遵循《中华人平易近共和国平易近法典》，遵守划1、自愿、公允和诚信的原则，双方就本培育汲引工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程概况工程名称：______市______考试考试中学电子监控系统工程工程地址：______市______考试考试中黉舍园内工程规模：详见______市______考试考试中学监控系统招标文件和投标书工程内容：监控系统布线、设备安装及调试
2、工程总价：详见附件1（工程价钱汇总表）合同金额：人平易近币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾伍元整（____________元）。 注：工程总款中，中标工程总款为____________元，后续附加四画面豆割器____________元，为甲、乙方及____区电教教仪站认可，为必需附加项，见工程价钱汇总表第9项。本工程在黉舍监控系统工程招标文件、投标书规模内采纳总价包干的形式，一次包干；超出黉舍监控系统工程招标文件、投标书规模内的项目若黉舍需要增添，由双方协商定价。
3、产物质量及安装调试要求
1．乙方须按附表1要求向甲方供给合适国家产物质量尺度的正品设备，不得以任何出处以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方赞成，不得随便更改方案。并供给各设备有关品质证实书，及格证，声名书，相关软件等资料。
2．乙方所供给合同内设备应保证产物内外包装无缺无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方当即改换及格产物直至消弭合同。由此带来的一切损失踪踪由乙方负责。
3．在签定合同后，乙方遵循甲方要求负责设备安装、调试，要求做到结构合理，布线规范，便于操作及呵护，合适国家有关手艺尺度。
4．由甲方供给安装场地及电源。
4、手艺尺度及质量保证
（1）布线尺度：乙方监控系统布线施工，严酷遵守国际《平易近用闭路监控电视系统手艺规范》GB50198-94。
（2）乙方所供设备均以出产厂家供给的产物手艺资料为手艺尺度。
（3）乙方保证本项目所供产物均为合同中指定的产物，且包装为原包装。产物进场时供给供货证实，经甲方验收落伍行施工。
（4）乙方对监控布线、设备质保见附件1（工程价钱汇总表质保声名）
5、工程项目培育汲引不日合同签定后____日内进场施工，全数施工工期30天。（____________开工，____________之前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常操作。）
6、售后处事
1．乙方所供给合同内设备，从验收之日起，所有产物及零配件质保期按投标书划定打点。在质保期内，若有产物质量问题，由乙方负责改换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计较。改换的产物必需是新的，且质保不日从那时算起。
2．凡由产物质量问题激发的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内不能消弭故障的，则应由乙方供给不低于原设备尺度的备用产物保证黉舍的正常行课。
3．在验收及格后的________年内，如乙方接到甲方故障报修通知后4小时内没有响应或24小时内没有消弭故障且没有供给不低于原设备尺度的备用产物保证黉舍的正常行课，则每闪现上述气象一次扣除乙方合同总金额的0.1%作为对甲方的抵偿，直到扣完，所造成损失踪踪由乙方负责（每次售后处事，均要求有甲乙双方签字的书面记实）。
4．乙标的方针甲方培训1-2名设备操作治理人员，要求达到能切确操作与呵护本合同的步履法子、设备。
7、落成验收及付款编制项目施工安装、调试终了，由乙方通知甲方组织验收，并供给响应完全的验收资料。乙方自书面通知之日起，10天内因为甲方迟延不验收视为工程验收及格。项目施工安装、调试终了后，由____区电教站与黉舍一道组织验收，并签注验收结论。自验收及格之日起____日内支出合同总金额的10%（____________），操作________年后（即________年内）无质量问题和用户投诉的支出合同总金额的30%（____________）（此部门资金不计较利息），操作________年后（即________年内）无质量问题和用户投诉的支出合同总金额的60%（____________）（此部门资金不计较利息），过时不付按0.1%支出滞纳金。
8、商定事项
（1）为确保工期，争夺提早落成，由甲乙双方配合组成工程实施小组。
（2）合同如需变换，甲、乙双方另行协商必定变换事宜，双方签章生效，并作为本合同的`附件。
（3）招标文件、投标书是本合同的一部门，具有齐截法令效力。
（4）附件1作为本合同要件，乙方必需遵守履行，否则视为背约。
9、背约责任
1．乙方必需严酷按合同要求按时、按质（即合同要求的设备的规格、型号）、按量完成供货与安装调试终了并交付甲方操作。若有背约，每背约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支出背约金；若背约超越10天，甲方有权消弭合同，所酿成的损失踪踪，由乙方负责。
2．在乙方实施合同后，甲方保证按时向乙方支出合同金钱，若有背约，每背约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支出背约金。
10、本合同按《中华人平易近共和国平易近法典》，《中华人平易近共和国产物质量法》，《消费者权益呵护法》等有关法令条目履行。
11、合同履行中，若发生纠缠，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十2、施工时代闪现工伤工作，由施工单元自行负责。
十3、本合统一式四份，由甲方执二份（存档一份，财政一份），乙方执一份，电教站备案一份。
十4、未尽事宜，由甲乙双方和气协商解决。
十5、本合同经双编拟定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。
甲方：______市_____考试考试中学
乙方：_____
法定代表人：_______________
法定代表人：___________________
经办人：___________________
经办人：
________年____月____日
________年____月____日
监控施工合同 篇8
奉求方（甲方）：
承包方（乙方）：
遵循《中华人平易近共和国合同法》及国家有关划定，连络工程的具体气象，经双方充实协商，签定本合同。
1、工程项目：
1、工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。
2、交货及安装工程地址：
3、承包编制和承包规模：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必需遵循甲方必定的设计方案、系统功能、设备材料，承包全数系统的设备供给及安装和调试，并包经由过程有关技防办部门的验收。（设计方案以甲方认可为准）。
2、系统总造价及其支出：
（一）系统总造价
1、本监控系统含税总造价为人平易近币xxx 。
2、全数系统必需知足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为尺度，在此根底上价钱不再作任何调剂（甲方要求增添的工程除外）。
（二）工程款支出
甲方遵循乙方的工程进度向乙方支出工程款：
1、签定合同之日起x日内甲方付总工程款的x %；
2、工程全数落成，测试成功即付总工程款的x %；
3、经由过程甲方及有关部门初验验收及格，而且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的x %。
3、工期：
1、本合同签定后，乙方于xx年x月x日进场，到x年x月x日止，xx完成安装调试（以经由过程用户及甲方代表验收及格为准）。
2、在履约过程中，因为变换设计所影响的工期或甲方责任、不成抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调剂，以此必定落成日期。
4、供货及安装：
1、本工程必需严酷遵循国家有关施工安装规范进行施工。
2、乙方工程操作的材料、设备必需合适甲方认可的设计方案的划定，否则，甲方有权要求乙方改换，有关费用由乙方承担。
3、乙方操作的.辅材必需先供给样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。
5、维修调养：
1、本监控系统保修期为?一?年，自工程落成并经由过程甲方及有关部门验收及格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必需在接到甲方通知之日起? 24小时内派员维修，若非因甲方酬报破损的，乙方免收一切费用。
年限
材料费
呵护处事费
第一年
免
免
第2、三年
收取材料成本费
2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的价钱适当向甲方收费。
3、保修期届满后，甲乙双方另签定手艺呵护和谈，乙方应对系统供给优惠的有偿手艺呵护。
监控施工合同 篇9
甲方：xxxx
乙方：xxxx
遵循《中华人平易近共和国合同法》，遵守划1、自愿、公允和诚信的原则，双方就本培育汲引工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程概况
工程名称：市黉舍电子监控系统工程
工程地址：市黉舍校园内
工程规模：xx
工程内容：监控系统布线、设备安装及调试
2、工程总价：
合同金额：人平易近币整（￥xxxx元）。
本工程在黉舍监控系统工程招标文件、投标书规模内采纳总价包干的形式，一次包干；超出黉舍监控系统工程招标文件、投标书规模内的项目若黉舍需要增添，由双方协商定价。
3、产物质量及安装调试要求
1。乙方须按附表1要求向甲方供给合适国家产物质量尺度的正品设备，不得以任何出处以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方赞成，不得随便更改方案。并供给各设备有关品质证实书，及格证，声名书，相关软件等资料。
2。乙方所供给合同内设备应保证产物内外包装无缺无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方当即改换及格产物直至消弭合同。由此带来的一切损失踪踪由乙方负责。
3。在签定合同后，乙方遵循甲方要求负责设备安装、调试，要求做到结构合理，布线规范，便于操作及呵护，合适国家有关手艺尺度。
4。由甲方供给安装场地及电源。
4、手艺尺度及质量保证
（1）布线尺度：乙方监控系统布线施工，严酷遵守国际《平易近用闭路监控电视系统手艺规范》GB50198—94。
（2）乙方所供设备均以出产厂家供给的产物手艺资料为手艺尺度。
（3）乙方保证本项目所供产物均为合同中指定的产物，且包装为原包装。产物进场时供给供货证实，经甲方验收落伍行施工。
（4）乙方对监控布线、设备质保见附件1（工程价钱汇总表质保声名）
5、工程项目培育汲引不日
合同签定后日内进场施工，全数施工工期天。（xxxx开工，xxxx之前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常操作。）
6、售后处事
1。乙方所供给合同内设备，从验收之日起，所有产物及零配件质保期按投标书划定打点。在质保期内，若有产物质量问题，由乙方负责免费改换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计较。改换的产物必需是新的，且质保不日从那时算起。
2。凡由产物质量问题激发的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在小时内响应，小时内解决故障。
7、落成验收及付款编制
项目施工安装、调试终了，由乙方通知甲方组织验收，并供给响应完全的验收资料。乙方自书面通知之日起，10天内因为甲方迟延不验收视为工程验收及格。
8、商定事项
（1）为确保工期，争夺提早落成，由甲乙双方配合组成工程实施小组。
（2）合同如需变换，甲、乙双方另行协商必定变换事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。
（3）招标文件、投标书是本合同的一部门，具有齐截法令效力。
（4）附件1作为本合同要件，乙方必需遵守履行，否则视为背约。
9、背约责任
1。乙方必需严酷按合同要求按时、按质（即合同要求的设备的.规格、型号）、按量完成供货与安装调试终了并交付甲方操作。若有背约，每背约一天，按合同总金额的0。1%向甲方支出背约金；若背约超越10天，甲方有权消弭合同，所酿成的损失踪踪，由乙方负责。
2。在乙方实施合同后，甲方保证按时向乙方支出合同金钱，若有背约，每背约一天，按合同总金额的0。1%向乙方支出背约金。
10、本合同按《中华人平易近共和国合同法》，《中华人平易近共和国产物质量法》，《消费者权益呵护法》等有关法令条目履行。
11、合同履行中，若发生纠缠，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十2、施工时代闪现工伤工作，由施工单元自行负责。
十3、本合统一式四份，由甲方执二份（存档一份，财政一份），乙方执一份，电教站备案一份。
十4、未尽事宜，由甲乙双方和气协商解决。
十5、本合同经双编拟定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。
甲方（公章）：xxxx乙方（公章）：xxxx
法定代表人（签字）：xxxx法定代表人（签字）：xxxx
xxxx年月日xxxx年月日
监控施工合同 篇10
发包人：
承包人：
遵循《中华人平易近共和国合同法》、《中华人平易近共和国建筑法》及其他有关法令、行政律例，遵守划1、自愿、公允和诚心诺言的原则，双方就本培育汲引工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程概况
工程名称：
工程地址：路西、南环路南。
工程内容：室外消防监控系统安装。
2、工程承包规模
承包规模：包工包料。按设计及消防验收图纸规模内的全数工作内容
3、合同工期
开工日期：20xx年4月20日
落成日期：20xx年5月20日
合同工期总日历天数30天。
4、质量尺度
工程质量尺度：按国家和处所有关消防工程的质量考验评定尺度达到及格
5、合同价款:
人平易近币xx(除夜写)：柒拾叁万伍仟元整(￥：735000.00)
6、合同生效
合同订立时刻：
合同订马上点：
本合同双方商定:双方签字盖章后生效
7、合用法令和律例
(1)需要明示的法令、行政律例：我国现行的、与本工程相关的法令律例文件、消防发布的现行尺度、规范均合用于本工程。国内没有响应尺度、规范时的商定：双方协商商定。
(2)承包人奉求有天资的设计单元设计工程施工图纸，用于消防监控系统验收。费用由承包人承担。
8、双方一般权力和义务
1.工程师：
1. 1监理单元委派的工程师
姓名：
职务：
总监代表
发包人奉求的权益：
(1)本工程发布停工令、复工令、工期耽延，
(2)其他需要发包人行使的权力。
1. 2发包人派驻的工程师
姓名：
职务：工程部长
姓名：
职务：安装工程师
2.发包人工作
2. 1发包人应按要求完成以下工作：
(1)施工场地具有施工前提
(2)将施工所需的水、电线路接至施工场地的时刻、地址和供给，施工中的水、电费由承包方承担。
(4)供给工程地下管线资料
(5)双方商定发包人应做的其他工作：双方另行协商。
3.承包人工作
承包人应按要求完成以下工作：
(1)需承包人打点的有关施工场地交通、环卫和施工噪音治理等手续
(2)已完成工程制品呵护的及费用承担：
(3)施工场地清洁卫生：
(4)在接到修理通知之往后2天内派人修理。承包人不在约按不日内派人保修的，发包人可以奉求他人修理。
(5)发生须紧迫抢修工作的，承包人在接到工作通知后，理铛铛即达到工作现场抢修。
(6)质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、施工组织设计和工期
4. 1承包人供给施工组织设计、天资证实材料和进度筹算的时刻：开工后2日内。工程师确认的`时刻：收到后2日内批复。
4.2.双方商定工期顺延的其他气象：除不成抗力外，工期顺延须经总监理工程师和发包人核准方可计较顺延天数。
5、安然施工
承包人应严酷遵循国家及法令、律例、《培育汲引工程施工现场消防安然手艺规范》履行，遵循工程培育汲引安然出产有关治理划定，严酷按安然尺度组织施工;施工现场若发生安然工作所酿成的损失踪踪，由承包单元立崖岸，发包人不承担负何责任。
9、合同价款与支出
9.1本合同价款采纳固定总价合同。
(1)采纳固订价钱合同，合同价款中搜罗的规模：
本合同采纳图纸设计规模内的全数工作内容及另行设计的监控系统图纸工作内容，实施包工包料一次性包死，包定总价钱约为人平易近币柒拾叁万伍仟元整。(￥735000.00元)
9.2工程款的支出
双方商定的工程款支出的编制和时刻：
本工程无预付款，施工终了后甲方、监理等相关部门验后及格后付至工程造价的80%(其中500196元抵房款，余接待消防部门验收及格后支出15%(，即11万元)质保金为工程造价的5%(，即3.675万元)保修期为两年，期满后30日内给以支出。
9.3承包人采购材料设备的商定：
⑴.本工程泵采纳上海鸿龙品牌，监控自动报警系统采纳北除夜青鸟，材料运到现场抽样检测，质量及格，证件齐全、材料与及格证等证实材料合适。
⑵.管材合适图纸设计要求。
工程承包规模内的全数材料和设备均由承包人自行采购，但必需合适图纸设计及甲方要求，严酷履行报检轨制，未经考验或考验不及格的材料、构件、半制品不得用于本工程且保证用于本工程的材料与样品合适，否则承担背约责任。
10、工程变换
若发包人有设计变换，以书面形式通知承包人。
11、落成验收
承包人应在落成验收后15日内将完全的1套资料(不含落成图纸)移交给甲方。
十2、背约、索赔和争议
12.1双方商定的承包人其他背约责任：
假定承包人未能按工程进度要求完成工程量，发包人有权下达书面通知书要求承包人按工程进度要求完成施工，经两次书面通知(距离时刻良多于10天)仍未达到工程进度要求的，发包人有权终止合同，承包人应抵偿因工程耽延而酿成的损失踪踪且每耽延一天按工程总价款向发包人支出0.3‰的误期抵偿金。
12.2争议的解决编制
(1)若在实施合同时发生争议，首先由培育汲引行政主管部门进行调剂，调剂不成时，可向烟台斥地域人平易近法院提起诉讼。
(2)本合统一式两份,甲乙双方各一份,本合同经双方签字后生效,至工程验收终了验收及格,工程款全数付清之日失踪踪效。
十3、填补条目
13.1工程实施过程中项目部有关人员变换，必需提早14天用书面形式陈述甲方，经甲方赞成后方得变换;
13.2施工过程中，承包方必需领受发包人代表及监理工程师的据守，驯服制服发包人的协调，并自动配合;若有不驯服制服，发包人有权责令其停工清理或退场，酿成的经济损失踪踪由承包人负责;
13.3施工时代，承包人要做到文明施工，材料堆放整洁，在施工过程中如遭到有关部门的传递攻讦，则由发包人视气象对承包人进行响应的经济奖惩;
13.4严酷施工安然，承包人应对施工人员进行安然教育，不发生人身伤亡工作和火灾工作，并应插手建筑、安装工程保险，施工中因为承包人启事发生的质量、安然工作及责任和经济损失踪踪均由承包人负责;
13.5按时供给合适蓬莱工程地址地税务部门要求的及格发票。
13.6本工程材料的检尝试由承包人负责，指定在蓬莱市建筑工程质量检测中心。
13.7若承包人在无正当出处的气象下，未经发包人赞成，私行停工或终止实施合同，承包人除应按工程合同价款的30%向发包人支出背约金外，还应承担发包人另行发包而增添的工程费用。
13.8承包方在施工过程中，所发生的水电费皆由承包方自行承担。如过时不付造成停电、停水，导致工期延迟的后果由承包方承担责任或由发包方直接从应支出的工程款中予以扣除。
13.9承包人应遵循发包人与监理公司的要求清理汇总工程资料，按合同约按不日供给落成资料，过时提交，每过时一日，遵循工程总造价每日万分之五朋分缆包方背约金，且发包人有权拒付工程款。
发包人：(公章)
承包人：(公章)
法定代表人：
法定代表人：
奉求代办代办署理人：
奉求代办代办署理人：
电话：
电话：
日期:
监控施工合同 篇11
培育汲引单元： 中国中铁航空港培育汲引集体有限公司连镇铁路项目司理部三分部（以下简称甲方）
施工单元： 高邮市玟璇科技有限公司 （以下简称乙方）
按照《中华人平易近共和国合同法》之划定，遵守划1、自愿、公允和诚信的原
则，为了了了双方的权力与义务关系，经和气协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜告竣以下条目，订立本合同。
1、工程概况
1、工程名称：2、工程地址： 3、工程规模：遵循甲、乙方认可的室外监控、手艺要求进行施工，确保监
控设备、器材、线路数目和质量。
4、工程内容：监控设备采办、系统布线、设备安装和围护，具体前端设备、传输设备、后端设备及器材费、人工费、税金详见报价单。
5、签约地址： 江苏省高邮市。
2、施工工期
1、本合同工期 7 天，开工时刻： 20xx年 12 月 2日,落成时刻： 20xx年12月 8日，过时一天，按天计较天天罚款2,000.00元。工程落成为乙方遵循设计要求完成设备安装调试，并能正常投入操作。
3、合同价款及承包形式
1、该工程的合同承包总价为 16541.00元整，（除夜写：壹万陆仟伍佰肆拾壹元整）该工程实施“六包”：①包设备、器材采购及质量②包线路铺设安装，③包按设计施工，④包费用，⑤包安然，⑥包验收及格。
4、付款编制
1、乙方施工人员入场和工程设备、材料进场，经甲方验收后3日内支出工
程款的20%，即3308.2 元，除夜写： 叁仟叁佰零捌元贰角。
2、乙方对工程安装调试终了后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责
工程的验收，验收及格其实不变运行一周后，凭正式税务发票支出残剩80%，即
3、上述工程款搜罗工程设备、部件及其运输、安装、调试和一年期的设备保修、呵护费用。乙方已周全查核甲方场所，并保证本合同附件表格中所列设备及工料已足够知足安装监控步履法子所需。对超出部门，甲方不予承担相关工料费用。
5、设备材料供给编制、产物质量及安装调试要求。
1、乙方遵循要求向甲方供给合适国家产物质量尺度的正品设备，不得以任何出处以次充好。未经甲方赞成不得随便更改方案，且需要供给各设备有关品质证实书，及格证，声名书，相关软件资料文件等。
2、乙方保证本项目所供产物为合同中指定的产物，且包装为原包装，内外包装无缺无损，若不能达到要求，甲方有权当即要求乙方改换及格产物直至合同消弭。由此带来的一切损失踪踪由乙方负责。产物进场时乙方供给供货证实，经甲方验收，不得以次充好，以假充真，如发现非正品一概以一赔十。
3、在签定合同后，乙方遵循甲方要求负责在5个工作日内最早设备安装、调试，要求做到结构合理、布线规范，便于操作和呵护，合适国家相关手艺尺度。
4、乙方系统安装、调试过程中若有不合适手艺要求的，理当即返工直达到到尺度。
5、乙方施工过程中需保证以下起码尺度：
（1）所有摄像头视频设备能不变运行，不存在任何不不变或黑屏；
（2）所有线路排线科学、有序，不存在任何可能导致线路杂乱不清、短路的气象。
6、甲方供给安装场地和电源。
6、手艺尺度和质量保证
1、布线尺度：乙方监控系统布线方案，严酷遵守国际《平易近用闭路监控电视系统》GB50198-94。
2、乙方所供设备均以出产厂家供给的产物手艺资料为手艺尺度，该等设备应能达到系统不变运行的要求，若不能达到要求，甲方有权要求乙方当即改换产物，由此带来的损失踪踪由乙方承担。
3、乙方对监控布线、设备质保不日为一年。
4、工程落成后如闪现质量问题，乙方保证在甲方提出后24小时内派人员磨练。
7、手艺撑持及售后处事
1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业手艺人员按施工的不合阶段指导实施，并保证进度。
2、乙方的施工安装调试应严酷按规程进行，并领受甲方的据守。
3、乙方为甲方培训2名操作人员，要求能达到切确操作和呵护设备。
4、乙方承诺在质保期内，如遇甲方需要调剂摄像头安装位置，乙方承诺一年内给以五次免费安装调试及手艺处事，超越五次乙方将按市场行情收取有关工程安装费用；并承诺质保期内如遇产物质量和系统调试问题，经电话面授没法解决的，乙方将在5小时到项目现场进行故障排查息争决有关问题。
8、验收和移交
1、系统调试开通壹周内，由乙方书面通知甲方组织验收，并供给相关资料。甲乙双方主管部门组成验收小组，验收小组由双方各指派2名人员组成，验收小组对系统作周全验收，验收及格后各方签字确认，签注验收结论，并由乙方移交给甲方。
9、设备保修
1、乙方所供给合同内设备，从验收之日起，所有产物及零配件质保期按划定措置。在质保期内，若产物有质量问题，由乙方负责免费改换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本计较。改换的产物必需为新品，且质保期从改换之日起算。
2、闪现简单手艺问题时，乙方应供给电话咨询，4小时内解决问题；电话咨询没法解决的，对复杂手艺问题，乙方应24小时内到现场处事；重除夜手艺问题应在48小时内到现场处事。若48小时仍不能消弭故障的，则应由乙方供给不低于原设备尺度的备用产物保证乙方的正常操作。
3、系统开通后一年内如闪现操作故障，乙方负责免费维修，如故障是因酬报或意外激发的，需更调的设备或零件的费用由甲方负责，乙方负责免费维修。
10、甲、乙双方责任
（一）甲方责任
1、未按合同划定的时刻和要求向乙方供给场地等辅助工作和预备工作，乙方有权消弭合同，甲方理当抵偿乙方是以而酿成的损失踪踪；乙方不要求消弭合同的，除交付工程的日期得以顺延外，甲方理当偿付乙方停工时代的损失踪踪；
2、超越合同划定日期付款，理当遵循过时款额和预期不日遵循日千分之五向乙方偿付背约金；
（二）乙方责任
1、乙方的以下步履组成背约，应承担响应改换、重做、维修等义务外，直接影响甲坚毅刚烈常工作进展，或有其他严重背约气象形象的，甲方可单方消弭合同，其实不承担响应的`赔付责任：
A、供给的设备不合适附件清单所列明细或手艺要求；
B、未按合同划定的不日交付工程；
C、未按合同划定的质量手艺要求交付工程。
2、乙方未能按时完成项目工程的遵循调试，影响甲坚毅刚烈常工作睁开的，乙方遵循天天工程款总额的0.5%作为过时滞纳金支出给甲方；甲方没有遵循工程进度支出响应金钱给乙方的，每过时一天遵循工程款总额的0.5%的滞纳金支出给乙方。
3、因乙方供给的设备及零配件质量问题或施工过程中的疏漏导致甲方损失踪踪，乙方应承担抵偿责任。
4、乙方必需增强施工过程中的安然治理，遵循国家的各项安然划定，杜绝各类安然工作的发生。在施工过程中，若发生人身财富安然工作，所发生的责任和费用概由乙方承担，与甲方无关。施工时代闪现如乙方破损甲方财富，由乙方照价抵偿。
11、合同的生效与终止和变换与消弭
1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效，本合同在设备保修、呵护期届满之日终止。
2、本合同履行时代，双方不得随便变换息争除合同，合同若有未尽事宜，应由双方配合协商，作出填补划定，填补划定与本合同具有齐截效力。 十2、纠缠措置及其他
1、本合同发生纠缠时，当事人双方应协商解决；协商不成时，依法向合同签定地人平易近法院起诉。
2、本合同正本一式三份，甲方执两份、乙方执一份。附件与本合同具有齐截效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
年 月
日年月日
监控施工合同 篇12
甲方：
乙方：
按照《中华人平易近共和国合同法》之划定，遵守划1、自愿、公允和诚信的原则，为了了了双方的权力与义务关系，经和气协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜告竣以下条目，订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称：
工程地址：
工程规模：监控系统方案书
工程内容：监控设备采办、系统布线、设备安装和调试
签约地址：
第二条 设备要求及设备清单
设备清单详见本合同的附表1，该设备清单由双方在签定本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不成或缺的部门。
第三条 工程款及支出编制
本合同项下的工程款总额为￥XXXXXXX元整，除夜写：人平易近币整。工程款支出编制为：
1、本合同签定后2日内，甲方支出乙方总工程款的30%作为预付款，即￥元整，除夜写：人平易近币整。预付款到位后乙方最早放置设备的采购，并遵循甲方通知后按时进场。
2、乙方接甲方通知进场后，最早施工后的3天内甲方支出乙方总工程款的30%，即￥元整，除夜写：人平易近币整。
3、乙方对工程安装调试终了后，经双方签字确认，甲方应在3日内支出乙方总工程款的40%，即￥元整。除夜写：人平易近币 元整。
4、上述工程款搜罗工程设备、部件及其安装、调试和设备保修、呵护费用，但不搜罗经甲方赞成所增添的预算外工料费用。乙方已周全查核甲方场所，并保证本合同附件表格所列设备及工料已足够知足安装监控步履法子所需。对超出部门，甲方不予承担相关工料费用。
第四条 工程培育汲引不日
合同签定，预付款到位后，遵循甲乙双方商定日期，最多不超越7天入场，全数施工工期为30天(年月日开工，年月日之前乙方遵循设计要求完成设备安装调试，并能正常投入操作)
第五条 安装调试要求
1、在签定合同后，乙方遵循甲方要求负责在3个工作日内完成安装结构设计，在甲方对设计图纸确认后，方能最早设备安装、调试，要求便于操作和呵护。
2、甲方付清总工程款的60%后，应负责供给系统安装和调试的需要前提，做好施工方的现场协调工作，积极其乙方供给精采的工作气象。前提具有后，甲方通知乙方最早施工。乙方理当在接到甲方通知后30日内将工程安装终了，在安装终了后7日内调试终了。
3、乙方施工过程中需保证以下起码尺度：
(1)所有摄像头视频设备能不变运行；
(2)所有线路排线科学、有序，不存在任何可能导致线路杂乱不清、短路的气象。
第六条 工程设备的验收
1、甲方付清预付款后，乙方应实时将工程设备及其部件输送到甲方指定的处所。
2、甲乙双方在工程竣事后，将遵循甲乙双方确认的书面验收单进行设备、部件和安装工程费金钱结算。
第七条 手艺撑持及售后处事
1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业手艺人员按施工的不合阶段指导实施，并保证进度。
2、乙方的施工安装调试应严酷按规程进行，并领受甲方的据守。
3、乙方为甲方培训2名操作人员，要求能达到切确操作和呵护设备。
第八条 验收和移交
1、系统调试开通3日内，由乙方通知甲方组织验收，并供给相关资料。
2、如甲方在7天内没有进行验收的，则视为默许工程验收经由过程。
第九条 背约责任
1、甲方的背约责任
(1)半途变换工程的`规模、设备规格、安装地址等，理当抵偿乙方是以酿成的损失踪踪；
(2)无合理出处，半途消弭合同，甲方支出乙方背约金，背约金为未实施部门工程款总额的40%；
(3)未按合同划定的时刻和要求向乙方供给场地等辅助工作和预备工作，除交付工程的日期得以顺延外，甲方理当按天偿付乙方总工程款的0。5%作为停工时代工人开消等损失踪踪。乙方有权消弭合同。
(4)超越合同划定日期付款，理当遵循过时款额和预期不日遵循日0。5%向乙方偿付背约金；
(5)甲方回绝领受设备和部件，理当抵偿乙方是以酿成的的交往运费及额外发生的仓储费等乙方现实所发生的损失踪踪；
(6)因为保管不善导致乙方供给的设备及其它物品毁损、灭失踪踪的、理当抵偿乙方是以酿成的损失踪踪。
2、乙方的背约责任
(1)乙方的以下步履组成背约，应承担响应改换、重做、维修等义务外，直接影响甲坚毅刚烈常工作进展，或有其他严重背约气象形象的，甲方可单方消弭合同，其实不承担响应的赔付责任：
A、供给的设备不合适附件清单所列明细或手艺要求；
B、未按合同划定的不日交付工程；
C、未按合同划定的要求交付工程。工程进度支出响应金钱给乙方的，每过时一天遵循工程款总额的0。5%的滞纳金支出给乙方。
(4)因乙方供给的设备及零配件质量问题或施工过程巾的疏漏导致甲方损失踪踪，乙方应承担抵偿责任。
第十条 责任免去
1、因甲方不切确的保管、操作、操作等步履激发的产物甚至系统问题，应由甲方承担责任。
2、发生不成抗力造成一方或双方损失踪踪的，均理当免去对方责任。但理当采纳积极编制尽可能削减损失踪踪，损失踪踪扩除夜的，由该方承担责任。
第十一条 合同的变换息争除
本合同履行时代，双方不得随便变换息争除合同，合同若有未尽事宜，应由双方配合协商，作出填补划定，填补划定与本合同具有齐截效力。
第十二条 施工时代闪现乙方员工工伤工作，由乙方自行负责。施工时代闪现如乙方破损甲方财富，由乙方照价抵偿。
第十三条 合同生效与终止
1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。
2、本合同在设备保修、呵护不日满之日终止。
第十四条 纠缠措置及其他
1、本合同发生纠缠时，当事人双方应协商解决；协商不成时，依法向合同签定地人平易近法院起诉。
2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。附件与本合同具有齐截效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
监控施工合同 篇13
甲方：乙方：
(以下简称甲方)现奉求(以下简称乙方)承担工程。经甲、乙双方充实协商，签定合同以下：
1、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程概况：
2、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责供给本工程施工人员的施工场地、楼层施工用电和用水;并供给施工现场专用的有安然防盗编制的仓库，以保证乙方能顺遂如期完成工程工期。并承担以下义务：●按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收●按时支出工程进度款
2、乙方应按合同划定的时刻实时供给工程所需的设备材料，并保证材料的质量;乙方应在包管工程质量和工程进度的前提下完成以下工作：●场地的管道安设及布线●设备的安装调试
3、工程时刻和进度
1、合同签定后，乙方最早对现场进行布线施工和测试线路，完成后通知手艺人员入场。
2、工程中甲方对信息点进行增减，则由甲标的方针乙方出具工程联系单，
3、在现实施工过程中，遵循具体气象，甲乙双方应和气协商解决。
4、工程及工程量的变换
1、因为甲方启事，对工程中提出的改削项目，甲方必需向乙方出具工程联系单，确认改削具体清单、工程量的变换和变换金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权力要求甲方遵循原设计方案施工。
2、因为乙方因设备停产、施工现场前提限制等原因对工程中提出的改削项目，必需向甲方出具工程联系单，确认改削具体清单、工程量的变换和变换金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权力要求乙方遵循原设计方案施工。
5、工程验收
1、采纳落成总验收的编制。
2、工程验收尺度。
监控图象清楚，合适国家规范要求，终端及格率为100%。
3、双方人员进行验收，由双方人员签字，验收及格陈述作为付款按照。
4、工程落成，乙方应遵循现实布线、信息点位置出具具体的落成图纸。
6、系统保证及工程呵护
乙方供给质量保证。在工程验收及格后壹年内，因设备自己质量问题发生故障，由乙方免费改换。如甲方在操作过程中因操作或治理不妥造成设备破损，乙方有偿供给设备配件。
7、合同金额
监控设备及安装调试费用总金额为：￥____元(人平易近币：____万元整)。
8、支出条目
1、本合同签定后，甲标的方针乙方支出合同总金额的%的工程进度款。
2、系统落成后，甲标的方针乙方支出合同总金额的%的工程进度款。
3、系统落成并由甲方验收终了后，甲标的方针乙方付清其余%的金钱。
4、合同履行过程中工程量的'增减，则遵循工程联系单，对材料和工作量的增减进行核算，其增减的费用按第八项支出条目决算。
9、售后处事
乙方供给一年免费呵护，一年后按成本收取呵护费用，响应时刻24小时。
10、人力不成抗拒成分
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不成抗拒成分，导致工期耽延，则工期顺延。在工程没法完成的气象下，由甲乙双方另行商定解决编制。
11、背约责任
1、甲、乙双方若一方发生背约气象，则背约方应按国家经济合同法有关条目对此外一方进行抵偿。
2、除人力不成抗拒身出格，若甲、乙双方中一方肃除合同，需向此外一方支出工程总金额%的背约金。
3、如甲方未能遵循合同条
十2、解决合同争议的编制
本合同履行过程中若有争议，双方应和气协商解决。如协商不能解决，可向当地人平易近法院提出诉讼。
十3、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效(传真件有用)。
2、本合同所属的附件与本合同具有齐截效力。 〈附设备清单〉
3、本合同履行过程中，所有填补和谈经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部门。
4、本合若有未尽事宜，双方和气协商解决。
甲、乙双方赞成上述条目，并签字确认以下：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
监控施工合同 篇14
甲 方：_________
乙 方：_________
甲乙双方为_________（地址名称）弱电综合布线系统签定合同以下：
1、工程概况
1、工程名称：_________（地址名称）弱电综合布线系统
2、工程地址：_________
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产物。其中搜罗暗管暗线工程、综合布线工程、UPS配电工程。
乙方具体负责：
(1) 暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装
(2) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装，设备的安装和系统调试
(3) UPS配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试；
(4) 全数弱电工程采购部门搜罗：
除综合布线工程所用的'交流设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。
2、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调措置工地现场有关问题，保证现场正常施工的需要前提。
2、乙方应按合同划定的时刻施工、落成，在包管工程质量和工程进度的前提下完成以下工作：
1）完成_________（地址名称）弱电综合布线系统（工程量为：约 米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产物、消防系统产物）
2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长天天插手。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的呵护工作。
5、甲方应实时将工程材料运到现场，并存放在安然的仓库。
3、工程进度放置
1、在甲乙双方协商下，筹算在_________年_________月_________日前全数落成。
2、若遇甲方没法供给施工前提，甲乙双方另行协商。
4、工程验收时刻
工程落成后一月内，甲方应组织验收。无正当出处在一月内不组织验收视为工程及格。
5、合同预算金额
本合同预算总金额为：（人平易近币）_________元整（000.00）
6、结算编制
工程量进行到50%时甲标的方针乙方支出合同总额_________%的预付款。工程验收及格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。
乙标的方针甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
7、人力不成抗拒工作
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不成抗力工作导致工期耽延，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方理当即通知甲方，并有采纳一切需要编制赶忙完成施工。
8、背约责任
甲方不按本合同第六条的划定支出工程款，应承担天天千分之五的背约金。
乙方半途舍弃工程安装，合同金额不予支出措置；乙方不遵循《保密商定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
9、解决争议的编制本合同发生纠缠，双方应协商解决，协商未成，交乙方地址地人平易近法院管辖。
10、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有齐截效力。
3、本合同履行过程中，签定的填补和谈属合同的组成部门。
4、若有未尽事宜，双方和气协商解决。
甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________
法定代表或其奉求人：_________法定代表或其奉求人：_________
地 址：_________地 址：_________
开户行：_________ 开户行：_________
帐 号：_________帐 号：_________
签约时刻：_________年___月___日 签约地址：_________
【监控施工合同】相关文章：
监控施工合同03-31
监控项目施工合同03-31
监控施工合同范本01-30
监控工程施工合同02-17
监控施工合同15篇04-03
监控工程施工合同通用02-22
监控工程施工合同12篇02-22
监控施工合同范本15篇02-15
监控工程施工合同10篇03-24