建筑安装工程分包合同(8篇)
跟着法令律例不竭完美，人们加倍正视合同，合同的用处愈来愈普遍，签定合同也是避免争端的最好编制之一。合同有不合的类型，当然也有不合的方针，下面是小编清理的建筑安装工程分包合同，仅供参考，但愿能够辅佐到巨匠。
建筑安装工程分包合同1
总包人：_____________________(以下简称甲方)
分包人：_____________________(以下简称乙方)
遵循《中华人平易近共和国合同法》及其他有关划定，经双方协商一致，签定本合同，并峻厉实施。
第一条 工程项目
1、工程名称：_____________________
2、工程地址：_____________________
3、工程编号：_____________________施工许可证号：_____________________营业执照号：_____________________
4、分包工程规模及工程量(附预算书)__________________________________________
5、分包工程不日_____年_____月_____日开工，_____年_____月_____日落成。
6、分包工程人工费用_____元。
7、乙方投人工种__________及人数_____人。
第二条 工程结算
按分包工程项目，第一个月预付糊口费，按合同人数每人15元计较，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收及格工程量预结(幅度不得超越已完成量的80%)工程落成后经甲乙双方配合验收及格，予以结算。
第三条 工程质量
甲方遵循国家质量验收规范和评定尺度进行手艺交底和组织验收，乙方遵循施工图纸和声名书要求，精心组织施工，包管工程质量。如质量不合尺度，必需返工修理，其工料费损失踪踪，由乙方承担;如工程质量差劲又没法解救的，应由乙方负责抵偿全数工料损失踪踪。
第四条 安然出产
1、甲方对乙方承担的工程要做安然交底，提出了了的安然要求，并进行据守搜检，乙方必需当真贯彻有关安然施工的规章轨制，严酷遵循安然操作规程，对甲方供给的'安然糊口步履法子，乙方经搜检及格方可操作。施工中如因背反上述划定而发生伤亡工作，其损失踪踪由乙方负责。
2、劳动呵护用品及施工中属小我操作的带电操浸染具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有坚苦，可提出需用筹算，甲方协助解决。
3、在施工过程中，乙方因背反消防条例和律例酿成的火灾工作，由乙方负责。
第五条 糊口治理
1、乙方工人进场后，食宿问题由甲方供给住宿前说首先要伙食器具(除夜锅、笼屉、吹风机、除夜面板)由乙方保管，若有破损丢失踪踪照价抵偿。小型零星器具乙方自备，糊口用煤，甲方按定量供给。
2、糊口需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面供给便当，乙方工人若有疾病，经其负责人签字赞成，可在甲方救治，医疗费用由甲方负责按月付清。
第六条 分包工程人工费单价
1、单元工程分包，每预算工日为_________元。实施单方平米人工费包干，每平方米_________元。
2、单项内檐抹灰分包，达到优良的每预算工日为_________元。达到及格的每预算工日为_________元。实施分项人工费包干每平方米_________元。
3、单项分包砼、土方工程的每预算工日为_________元。
4、清工每工日为_________元。
5、全日停工、待料，停水、停电，清工工日为____________元。
6、水、电、暖、卫生程，每项预算工日(按幢号分包)为_________元。
7、冬季施工时代(12月1日至2月底)下降工效10%的工日，其工日单价为_________元。
8、分包工程费用明细表(一～七项都可列表)。
第七条 材料供给治理
乙方设专人向甲方打点水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严酷遵循甲方供给的质量要乞降材料配合比施工。乙方施工顶用料华侈及不合理的超出限额部门，由乙方承担，乙方在施工中应按垛(堆)操作材料，做到日战日清，活完料净，连结现场整洁。
第八条 施工机具
1、除夜型工具由甲方负责，保证操作需要。
2、手持操作工具，由乙方负责。
3、对甲方负责供给的机具，乙方理当真保管爱护保重，若有丢失踪踪破损，乙方负责抵偿。
4、施工需要用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械一班配备一名司机，保证乙坚毅刚烈常施工，乙方禁绝私行操作设备(自带机械按有关划定措置)。
第九条 现场治理
1、甲、乙方人员要严酷遵循现场事项治理轨制，在甲方现场负责人统一率领下组织施工，有关筹算进度、材料供给等工作双方应慎密慎密亲密配合，保证施工顺遂进行
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安然出产，爱护保重财富的教育，并指定专人负责现场捍卫工作，严禁偷拿现场用料，如背反现场治理轨制和犯警步履，甲方有权采纳需要编制，乙方应承担法令责任，并负责抵偿经济损失踪踪。
3、分包人员要连结相对不变，收支施工现场要佩戴工作标识表记标帜，禁绝合同外人员收支现场和住宿。
第十条 背约责任
1、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经考验达不到国家验收规范划定，不能包管工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失踪踪气象，乙方应予抵偿。
2、合同签定后，不经双方协商赞成，任何一方不得随便变换或消弭。如乙方不经甲方赞成，单方消弭合同时，应由乙方抵偿甲方因影响施工筹算放置酿成的经济损失踪踪;如甲方半途消弭合同，应抵偿乙方是以酿成的经济损失踪踪。
3、乙方必需按合同划定的工期及质量要求按期完成，否则每过时一天，应偿付给甲方按分包工程人工费2%的过时背约金。
4、甲乙双方不得借姑拖欠各类应付金钱，如拖欠不付，按银行短时辰贷款利率，偿付给对方过时付款背约金。
第十一条 附则
1、本合同发生纠缠时，当事人双方应实时协商，协商不成时，任何一方都可申请各级城乡培育汲引委员会或双方上级营业主管部门进行调剂。解决不了的，可向建筑物地址地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人平易近法院起诉。
2、本合统一式份。甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送备案。
3、要求鉴证(公证)的，可到建筑物地址地的区、县工商行政治理局进行鉴证或到公证处公证。
4、双方商定的其他条目：
1.___________________________
2.___________________________
3.___________________________
4.___________________________
第十二条 合同附件及有用期
1、合同附件：
1.工程预算书;
2.___________________________
3.___________________________
2、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全数落成并结算终了后失踪踪效。
总包单元：(盖章)_______________
法定代表人：(盖章)_____________
单元地址：_______________________
开户银行：_______________________
帐号：___________________________
电话：___________________________
分包单元：(盖章)_______________
法定代表人：(盖章)_____________
单元地址：_______________________
开户银行：_______________________
帐号：___________________________
电话：___________________________
鉴(公)证机关___________________
编号：(盖章)___________________
___________年________月________日
合同签定日期：_____年____月____日
分包工程(_________)算书
合同号：____________
总包单元：______________(盖章)
分包形式：_____________
分包单元：______________(盖章)
工程项目名称：第_____页
工程项目：_______________________
预算工程：_______________________
费用：(元)_____________________
备注：_______________________
定额编：_______________________
名称：_______________________
单元：_______________________
数目：_______________________
单元用工：_______________________
合计工日：_______________________
工日单价：_______________________
人工费：_______________________
审核计较：_____年_____月_____日
建筑安装工程分包合同2
甲方：
乙方：
地址：
地址：
邮编：
邮编：
电话：
电话：
法定代表人（奉求代办代办署理人）：
法定代表人（奉求代办代办署理人）：
开户行：
开户行：
帐户：
帐户：
甲乙双方为连袂合作，促进成长，知足益处，了了责任，按照中华人平易近共和国有关法令之相关划定，本着诚心诺言，互惠互利原则，连络双方现实，协商一致，特签定本合同，以求配合固守：
第一条 工程名称 （指分包部门之间工程名称）
第二条 工程地址 。
第三条 工程规模 。
第四条 质量尺度 可遵循工程施工详图、施工声名书及《安装工程施工验收手艺规范》列出）。
第五条 承包人 （如按预算实施包工包料，属于总承包人及发包人负责供给之材料，分包人应将材料品种、规格、数目、交货时刻、手艺要求等用附表具体注明）。
第六条 工程总价 本工程包价计人平易近币 元整。
第七条 工程包价 本工程包价计人平易近币 元整（本工程全数总造价减去发包人及总承包人供给材料总值）。
第八条 付款编制
第九条 工程不日 按本合同第三条的工程规模自 年 月 日开工至 年 月 日止全数落成。
第十条 中心开工 本工程规模内的 工程，自 年 月 日开工于 年 月 日完成交工。 第十一条 双方联系轨制及协作编制 。
第十二条 关于工程保密编制 。
第十三条 背约责任 。
第十四条 不凡条目 。
第十五条 合同有用不日，本合同自双方签字盖章后当即生效，在全数工程落成，打点交工验收金钱结清后失踪踪效。
第十六条 合同份数 本合同正式两份，双方各执一份，副本 份，总承包人收执 份（其中送拨款银行及发包人各一份）分包方收执 份。
第十七条 合同附件
总承包人：
负责人：
地址：
电话：
分 包 方：
负责人：
地址：
电话：
年 月 日
建筑安装工程分包合同3
总包方：___________________（以下简称甲方）
分包方：___________________（以下简称乙方）
遵循《中华人平易近共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡培育汲引部《建筑安装工程总分包实施编制》和__市人平易近政府[1984]_号文件的有关划定，经双方协商一致，签定本合同，并峻厉实施。
第一条工程项目
1、工程名称：______________
2、工程地址：______________
3、工程编号：______________施工许可证号：___________营业执照号：__________
4、分包工程规模及工程量（附预算书）
5、分包工程不日___年___月___日开工、 ___年___月___日落成。
6、分包工程人工费用___元。
7、乙方投入工种及人数___人。
第二条工程结算
按分包工程项目，第一个月预付糊口费，按合同人数每人15元计较，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收及格工程量预结算（幅度不超越已完成量的80%），工程落成后经甲乙双方配合验收及格，予以结算。
第三条工程质量
甲方遵循国家质量验收规范和评定尺度进行手艺交底和组织验收，乙方遵循施工图纸和声名书要求，精心组织施工，包管工程质量。如质量不合尺度，必需返工修理，其工料费损失踪踪，由乙方承担；如工程质量差劲又没法解救的，应由乙方负责抵偿全数工料损失踪踪。
第四条安然出产
1、甲方对乙方承担的工程要做到安然交底，提出了了安然要求，并进行据守搜检，乙方必需当真贯彻有关安然施工的规章轨制，严酷遵循安然操作规程，对甲方供给的安然糊口步履法子，乙方经搜检及格方可操作。施工中如因背反上述划定而发生伤亡工作，其损失踪踪由乙方负责。
2、劳动呵护用品及施工中属小我操作的`带电操浸染具如绝缘扦套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有坚苦，可提出需用筹算，甲方协助解决。
3、在施工过程中，乙方因背反消防条例和律例酿成的火灾工作，由乙方负责。
第五条糊口治理
1、乙方工人进场后，食宿问题由甲方供给住宿前说首先要伙食器具（除夜锅、笼屉、吹风机、除夜面板）由乙方保管，若有破损丢失踪踪照价抵偿。小型零星器具乙方自备，糊口用煤，甲方按定量供给。
2、糊口需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面供给便当，乙方工人若有疾病，经其负责人签字赞成，可在甲方救治，医疗费用由乙方负责按月付清。
第六条分包工程人工费单价
1、单元工程分包，每预算工日为___元。实施单方平米人工费包干，每平方米___元。
2、单项内檐抹灰分包，达到优良的每预算工日为___元。达到及格的每预算工日为___元。实施分项人工费包干每平米___元。
3、单项分包砼、土方工程的每预算工日为___元。
4、清工每日为___元。
5、全日停工、待料，停水、停电，清工工日为___元。
6、水、电、暖、卫工程，每预算工日（按幢号分包）为
7、冬季施工时代（12月1日至2月底）下降工效10%的工日。其工日单价为___元。
8、分包工程费用明细表（一——七项都可列表）。
第七条材料供给治理
乙方设专人向甲方打点水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严酷遵循甲方供给的质量要乞降材料配合比施工。乙方施工顶用料华侈及不合理的超出限额部门，由乙方承担，乙方在施工中应按垛（堆）操作材料，做到日战日清，活完料净，连结现场整洁。
第八条施工机具
1、除夜型工具由甲方负责，保证操作需要。
2、手持操作工具，由乙方负责。
3、对甲方负责供给的机具，乙方理当真保管爱护保重，若有丢失踪踪破损，乙方负责抵偿。
4、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械一班配一名司机，保证乙坚毅刚烈常施工，乙方禁绝私行操作设备（自带机械按有关划定措置）。
第九条现场治理
1、甲、乙方人员严酷遵循现场各项治理轨制，在甲方现场负责人统一率领下组织施工，有关筹算进度、材料供给等工作双方应慎密慎密亲密配合，保证施工顺遂进行。
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安然出产，爱护保重财富的教育，并指定专人负责现场捍卫工作，严禁俞拿现场用料，如背反现场治理轨制和犯警步履，甲方有权采纳需要编制，乙方应承担法令责任，并负责抵偿经济损失踪踪。
3、分包人员要连结相对不变，收支施工现场要佩戴工作标识表记标帜，禁绝合同外人员收支现场和住宿。
第十条背约责任
1、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经考验达不到国家验收规范划定，不能包管工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失踪踪气象，乙方应予抵偿。
2、合同签定后，不经双方协商赞成，任何一方不得随便变换或消弭。如乙方不经甲方赞成，单方消弭合同时，应由乙方抵偿甲方因影响施工筹算放置酿成的经济损失踪踪；如甲方半途消弭合同，应抵偿乙方是以酿成的经济损失踪踪。
甲方：
乙方：
___年___月___日___年___月___日
建筑安装工程分包合同4
总承包方（甲方）：______________________
分包方（乙方）：________________________
双方遵安分工负责、配合协作的'精神，配合完成____________工程之建筑安装使命，经充实协商，特订立本合同。
第一条 工程名称
_____________________________________________________________。（指分包部门之工程名称）
第二条 工程地址
_____________________________________________________________。
第三条 工程规模
_____________________________________________________________。（可用列附表编制）
第四条 质量尺度
_____________________________________________________________。
（可遵循工程施工详图、施工声名书及《安装工程施工验收手艺规范》列出）
第五条 承包编制
_____________________________________________________________。
（如按预算实施包工包料，属于总承包人及发包方负责供给之材料，分包方应将材料品种、规格、数目、交货时刻、手艺要求等用附表具体注明）
第六条 工程总价
本工程包价计人平易近币____________元整。
第七条 工程包价
本工程包价计人平易近币____________元整（本工程全数总造价减去发包人及总承包方供给材料总值）。
第八条 付款编制
_______________________________________________________________。
第九条 工程不日
按本合同第三条划定的工程规模自________年_________月_________日开工至________年_________月_________日止全数落成。
第十条 中心交工
本工程项目规模内的_________工程，自_________年_______月______日开工于_________年______月__________日开工于________年______月_________日完成交工。
第十一条 双方联系轨制及协作编制
_______________________________________________________________。
第十二条 关于工程保密编制
_______________________________________________________________。
第十三条 背约责任
_______________________________________________________________。
第十四条 不凡条目
_______________________________________________________________。
第十五条 合同有用不日，本合同自双方签字盖章后当即生效，在全数工程落成，打点交工验收金钱结清后失踪踪效。
第十六条 合同份数
本合同正式本二份，双方各执一份，副本_____________份，总承包方收执_________份（其中送拨款银行及发包人各一份）；分包方收执_________份。
总承包方（盖章）：________________
分包方（盖章）：__________________
负责人（签字）：__________________
地址：____________________________
电话：____________________________
_________年_________月__________日
附件
附表1 工程项目一览表（略）
附表2 总承包方（发包方）负责供给材料表（略）
建筑安装工程分包合同5
总包方(甲方)：xxxxxx
地址：xxxxxx邮码电话
法定代表人：xxxxxx职务
分包方(乙方)：xxxxxx
地址：xxxxxx邮码电话
法定代表人：xxxxxx职务
遵循《中华人平易近共和国平易近法典》、培育汲引部《建筑安装工程总分包实施编制》和xxxxxxxxxxxxxxxx市人平易近政府xxxxxxxxxxxxxxxx号文件的有关划定，经双方协商一致，签定本合同，并峻厉实施。
第一条工程项目
1、工程名称：xxxxxx
2、工程地址：xxxxxx
3、工程编号：xxxxxx施工许可证号：x营业执照号：xxxxxx
4、分包工程规模及工程量(附预算书)
5、分包工程不日xxxxxxxx年xxxxxxxx月xxxxxxxx日开工，xxxxxxxx年xxxxxxxx月xxxxxxxx日落成。
6、分包工程人工费用元。
7、乙方投入工种及人数人。
第二条工程结算
按分包工程项目，第一个月预付糊口费，按合同人数每人计较，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收及格工程量预结(幅度不得超越已完成量的80%)工程落成后经甲乙双方配合验收及格，予以结算。
第三条工程质量
甲方遵循国家质量验收规范和评定尺度进行手艺交底和组织验收，乙方遵循施工图纸和声名书要求，精心组织施工，包管工程质量，如质量不合尺度，必需返工修理，其工料费损失踪踪，由乙方承担;如工程质量差劲又没法解救的，应由乙方负责抵偿全数工料损失踪踪。
第四条安然出产
1、甲方对乙方承担的工程要做安然交底，提出了了的安然要求，并进行据守搜检，乙方必需当真贯彻有关安然施工的规章轨制，严酷遵循安然操作规程，对甲方供给的安然出产步履法子，乙方经搜检及格方可操作，施工中如因背反上述划定而发生伤亡工作，其损失踪踪由乙方负责。
2、劳动呵护用品及施工中属小我操作的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有坚苦，可提出需用筹算，甲方协助解决。
3、在施工过程中，乙方因背反消防条例和律例酿成的火灾工作，由乙方负责。
第五条糊口治理
1、乙方工人进场后，食宿问题由甲方供给住宿前说首先要伙食器具(除夜锅、笼屉、吹风机、除夜面板)由乙方保管，若有破损丢失踪踪照价抵偿。小型零星器具乙方自备，糊口用煤由甲方按定量供给。
2、糊口需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面供给便当，乙方工人若有疾病，经其负责人签字赞成，可在甲方救治，医疗费用由乙方负责按月付清。
第六条分包工程人工费单价
1、单元工程分包，每预算工日为元。实施单方平方米人工费包干，每平方米元。
2、内檐抹灰分包，达到优良的每预算工日为元。达到及格的每预算工日为元。实施分项人工费包干每平米元。
3、单项分包石、土方工程的每预算工日为元。
4、清工每工日为元。
5、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为元。
6、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包为)元。
7、冬季施工时代(12月1日到2月底)下降工效10%的工日。其工日单价为元。
8、分包工程费用明细表(一～七项都可列表)
第七条材料供给治理
乙方设专人向甲方打点水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严酷遵循甲方供给的质量要乞降材料配合以施工。乙方施工顶用料华侈及不合理的超出限额部门，由乙方承担。乙方在施工中按垛(堆)操作材料，做到日用日清，活完料净，连结现场整洁。
第八条施工机具
1、除夜型工具由甲方负责，保证操作需要。
2、手工操作工具，由乙方负责。
3、对甲方负责供给的机具，乙方理当真保管爱护保重，若有丢失踪踪破损，乙方负责抵偿。
4、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙坚毅刚烈常施工，乙方禁绝私行操作设备(自带机械按有关划定措置)。
第九条现场治理
1、甲、乙方人员要严酷遵循现场各项治理轨制，在甲方现场负责人统一率领下组织施工，有关筹算、进度、材料供给等工作双方应慎密慎密亲密配合，保证施工顺遂进行。
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安然出产、爱护保重财富的教育，并指定专人负责现场捍卫工作，严禁偷拿现场用料，若有背反现场治理轨制的犯警步履，甲方有权采纳需要编制，乙方应承担法令责任，并负责抵偿经济损失踪踪。
3、分包人员要连结相对不变，收支施工现场要佩戴工作标识表记标帜，禁绝合同外人员收支现场和住宿。
第十条背约责任
1、乙方分包的.工程项目，不得再行分包。在施工过程中经考验达不到国家验收规范划定，不能包管工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失踪踪，乙方应予抵偿。
2、合同签定后，不经双方协商赞成，任何一方不得随便变换或消弭。如乙方不经甲方赞成，单方消弭合同时，应由乙方抵偿甲方因影响施工筹算酿成的经济损失踪踪;如甲方半途消弭合同，应抵偿乙方是以酿成的经济损失踪踪。
3、乙方必需按合同划定的工期及质量要求完成，否则每过时一天，应偿付给甲方按分包工程人工费xxxx%的过时背约金。
4、甲乙双方不得借端拖欠各类应付金钱，如拖欠不付，按银行短时辰贷款利率，偿付给对方过时付款背约金。
第十一条附则
1、本合同发生纠缠时，当事人双方应实时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第( )项解决：向建筑物地址地经济合同仲裁委员会申请仲裁，向人平易近法院起诉。
2、本合统一式份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送备案。
3、要求鉴证(公证)的，可到建筑物地址地的区、县工商行政治理局进行鉴证或公证处公证。
4、双方商定的其他条目：
1.
2.
第十二条合同附件及有用期
1、合同附件：xxxxxx
1.工程预算书;
2.
2、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全数落成并结算终了后失踪踪效。
总包单元：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
法定代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx年xxxx月xxxx日
分包单元：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
法定代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx年xxxx月xxxx日
建筑安装工程分包合同6
合同编号：137979
总包单元： (简称甲方)
分包单元了： (简称乙方)
为了增强协作配合，配合完成国家培育汲引使命，甲方将部门工程项目奉求给乙方承包施工，为了了双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，除按公司拟定的"土建与水电施工配合暂行划定"履行外，经双方协商，签定本合同，配合实施。
第一条 工程名称：(略)
第二条 工程地址：(略)
第三条 承包编制：(略)
第四条 工程项目、造价及工期：(略)
第五条 甲、乙双方责任
1、甲方责任
1. 对承包方要向发包方单位周全责任，实施承包合同。
2. 组织编制施工组织设计，周全负责工程进度、工程质量、安然出产治理和监管工作。
3. 统一工程部领取施工图纸和手艺资料，并供给给乙方。经甲方赞成，乙方可直接从工程部领取图纸资料，组织设计手艺交底，打点各类变换卡脖子，或奉求乙方直接向发包方单位打点变换卡脖子。
4. 兼顾放置现场平面安插，为乙方供给出产、糊口场地和姑且步履法子、水源和脚手架，其治理费用在落成结算时由公司预算部门判决，在造价中扣除。
5. 插手乙方工程质量和落成验收，编制总包落成资料。
6. 统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。
2、乙方责任
1. 保证分包工程项目质量和工期要求。
2. 按施工组织设计要求编制分包工程项方针施工方案，插手甲方综合平衡。
3. 编制分包工程项方针施工进度筹算、材料、设备筹算，编制工程预结算书。
4. 乙方供给分包工程项方针有关手艺、质量统计、经济协商等有关资料，负责分包工程保修一年。
5. 驯服制服甲方施工现场的安然、捍卫、场容等规章轨制的治理。
第六条 项目物质供给
1. 分包项目所有的设备、材料由发包单元供给，乙方直接与发包单元打点交接手续，凭结算单与甲方和发包单元结算，超预算部门，由乙方找发包单元打点增账手续。
2. 乙方分包工程项目需用公司内部供给材料，由乙方编制筹算，直接送公司物质设备部，由物质设备部直接供给给乙方材料。
3. 非尺度件由乙方自行解决，其费用按预算价钱计较。超预算的，由乙方直接找发包单元打点增账卡脖子。
第七条 上报工作量与结算
1. 施工图预算由公司预算部门编制，分包单元由甲方以栋号或以单元工程一次性签字后报量，否则不得报量。在预算没有出来时，乙方可在估算规模内报量，必定要留有余量，不能打破总量。
2. 设计变换的增减账凡属发包单元的，由甲方直接向发包单元打点卡脖子，但变换卡脖子必需实时送甲方主管手艺员和预算员各一份，以避免土建和水电矛盾。属甲方给乙方打点卡脖子的由甲乙双方自行解决。
3. 结算由甲方汇总乙方的增减账和调价，双方配合和发包单元结算。
4. 甲方和乙方的报量数，以最后结算为准，泛泛泛泛报量到结算时采纳多退少补编制，乙方结算应由甲方签字认可报工程部，否则不能报量。
第八条 工尺功能质量和交工验收
1. 本工程项目质量要求达到 质量尺度。
2. 质量验收尺度均以施工图纸、设计声名及国家现行施工手艺规范为按照。
3. 藏匿工程验收和压力考试考试，由乙方直接找发包单元和有关人员打点签字手续。
第九条 奖励与罚款
1. 施工工期：按栋号承包合同工期为准，凡属年度落成栋号的，甲方应在二月十九日前，排出总施工进度筹算，应交乙方放置施工，落成尺度为水通、灯亮、地净、窗明配套，每提早一天或推迟工期一天，按承包费用总额的万分之二奖罚，在施工过程中各工序间的穿插功课时刻，由现场调剂会议定。在拟定筹算时，必需贯彻分包驯服制服总包、总包关心分包的原则，筹算一经组成，各方都要遵守筹算放置施工，否则负迟延工期责任。
2. 质量：乙方创一个分项精采工程，按土建与水电产值比例的100%分享甲方的质量落成奖;乙方创两个分项精采工程，按土建与水电值比例的`150%分享甲方的质量落成奖;乙方只保两个分项及格工程，甲方按现实的质量落成奖(罚)金额x水电产值比例奖惩乙方。
3. 乙方必需驯服制服甲方施工现场的各项治理轨制，否则甲方有权按公司有关划定对乙方进行罚款，若有纠缠，由公司判决。
4. 分包工程的其他查核与奖罚按公司有关划定履行。
第十条 其他
1. 合同在履行中所发生的问题和矛盾，由双方按划定协商解决，如双方解决不了，报公司主管部门仲裁。
2. 本合同正本二份，甲乙双方各执一份;副本 份，甲方执 份(搜罗报送公司预算、工程、财政、材料、经营各一份)。
填补条目：
总包单元： 分包单元：
负责人： 负责人：
工程代表人： 工程代表人：
内部银行账号： 内部银行账号：
年 月 日
建筑安装工程分包合同7
订立合同双方：
____，以下简称总承包方：____，以下简称分包方。
双方遵安分工负责、配合协作的精神，配合完成____工程之建筑安装使命，
经充实协商，特订立本合同。
第一条 工程名称
____。(指分包部门之工程名称)
第二条 工程地址
____。
第三条 工程规模
____。(可用列附表编制)
第四条 质量尺度
____。(可遵循工程施工详图、施工声名书及《安装工程施工验收手艺规范》列出)
第五条 承包编制
____(如按预算实施包工包料，属于总承包人及发包方负责供给之材料，
分包方应将材料品种、规格、数目、交货时刻、手艺要求等用附表具体注明)。
第六条 工程总价
本工程包价计人平易近币____元整。
第七条 工程包价
本工程包价计人平易近币____元整(本工程全数总造价减去发包人及总承包方
供给材料总值)。
第八条 付款编制
第九条 工程不日
按本合同第三条划定的工程规模自__年__月__日开工至__年__月_
_日止全数落成。
第十条 中心交工
本工程项目规模内的'___工程，自__年__月__日开工于__年__月
__日开工于__年__月__日完成交工。
第十一条 双方联系轨制及协作编制
______。
第十二条 关于工程保密编制
______。
第十三条 背约责任
______。
第十四条 不凡条目
______。
第十五条 合同有用不日，本合同自双方签字盖章后当即生效，在全数工程竣工，打点交工验收金钱结清后失踪踪效。
第十六条 合同份数 本合同正式本二份，双方各执一份，副本____份，
总承包方收执____份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执____份。
第十七条 合同附件
总承包方：
负责人：____地址：____电话：____
分包方：
负责人：____地址：____电话：____
__年__月__日订立
建筑安装工程分包合同8
总包方(甲方)：____________________________
地 址：____________ 邮码____________ 电话____________
法定代表人：____________ 职务____________
分包方(乙方)：____________________________
地 址：____________ 邮码____________ 电话____________
法定代表人：____________ 职务____________
遵循《中华人平易近共和国合同法》、培育汲引部《建筑安装工程总分包实施编制》和××市人平易近政府××号文件的有关划定，经双方协商一致，签定本合同，并峻厉实施。
第一条 工程项目
1、工程名称：________________
2、工程地址：________________
3、工程编号：_________施工许可证号：_______营业执照号：_______
4、分包工程规模及工程量(附预算书)
5、分包工程不日________年____月____日开工，________年____月____日落成。
6、分包工程人工费用________元。
7、乙方投入工种及人数________人。
第二条 工程结算
按分包工程项目，第一个月预付糊口费，按合同人数每人____计较，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收及格工程量预结(幅度不得超越已完成量的80%)工程落成后经甲乙双方配合验收及格，予以结算。
第三条 工程质量
甲方遵循国家质量验收规范和评定尺度进行手艺交底和组织验收，乙方遵循施工图纸和声名书要求，精心组织施工，包管工程质量，如质量不合尺度，必需返工修理，其工料费损失踪踪，由乙方承担;如工程质量差劲又没法解救的，应由乙方负责抵偿全数工料损失踪踪。
第四条 安然出产
1、甲方对乙方承担的工程要做安然交底，提出了了的安然要求，并进行据守搜检，乙方必需当真贯彻有关安然施工的规章轨制，严酷遵循安然操作规程，对甲方供给的安然出产步履法子，乙方经搜检及格方可操作，施工中如因背反上述划定而发生伤亡工作，其损失踪踪由乙方负责。
2、劳动呵护用品及施工中属小我操作的'带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有坚苦，可提出需用筹算，甲方协助解决。
3、在施工过程中，乙方因背反消防条例和律例酿成的火灾工作，由乙方负责。
第五条 糊口治理
1、乙方工人进场后，食宿问题由甲方供给住宿前说首先要伙食器具(除夜锅、笼屉、吹风机、除夜面板)由乙方保管，若有破损丢失踪踪照价抵偿。小型零星器具乙方自备，糊口用煤由甲方按定量供给。
2、糊口需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面供给便当，乙方工人若有疾病，经其负责人签字赞成，可在甲方救治，医疗费用由乙方负责按月付清。
第六条 分包工程人工费单价
1、单元工程分包，每预算工日为________元。实施单方平方米人工费包干，每平方米____ 元。
2、内檐抹灰分包，达到优良的每预算工日为________元。达到及格的每预算工日为________元。实施分项人工费包干每平米________元。
3、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。
4、清工每工日为________元。
5、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。
6、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包为)________元。
7、冬季施工时代(12月1日到2月底)下降工效10%的工日。其工日单价为________元。
8、分包工程费用明细表(一～七项都可列表)
第七条 材料供给治理
乙方设专人向甲方打点水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严酷遵循甲方供给的质量要乞降材料配合以施工。乙方施工顶用料华侈及不合理的超出限额部门，由乙方承担。乙方在施工中按垛(堆)操作材料，做到日用日清，活完料净，连结现场整洁。
第八条 施工机具
1、除夜型工具由甲方负责，保证操作需要。
2、手工操作工具，由乙方负责。
3、对甲方负责供给的机具，乙方理当真保管爱护保重，若有丢失踪踪破损，乙方负责抵偿。
4、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙坚毅刚烈常施工，乙方禁绝私行操作设备(自带机械按有关划定措置)。
第九条 现场治理
1、甲、乙方人员要严酷遵循现场各项治理轨制，在甲方现场负责人统一率领下组织施工，有关筹算、进度、材料供给等工作双方应慎密慎密亲密配合，保证施工顺遂进行。
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安然出产、爱护保重财富的教育，并指定专人负责现场捍卫工作，严禁偷拿现场用料，若有背反现场治理轨制的犯警步履，甲方有权采纳需要编制，乙方应承担法令责任，并负责抵偿经济损失踪踪。
3、分包人员要连结相对不变，收支施工现场要佩戴工作标识表记标帜，禁绝合同外人员收支现场和住宿。
第十条 背约责任
1、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经考验达不到国家验收规范划定，不能包管工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失踪踪，乙方应予抵偿。
2、合同签定后，不经双方协商赞成，任何一方不得随便变换或消弭。如乙方不经甲方赞成，单方消弭合同时，应由乙方抵偿甲方因影响施工筹算酿成的经济损失踪踪;如甲方半途消弭合同，应抵偿乙方是以酿成的经济损失踪踪。
3、乙方必需按合同划定的工期及质量要求完成，否则每过时一天，应偿付给甲方按分包工程人工费____%的过时背约金。
4、甲乙双方不得借端拖欠各类应付金钱，如拖欠不付，按银行短时辰贷款利率，偿付给对方过时付款背约金。
第十一条 附则
1、本合同发生纠缠时，当事人双方应实时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第( )项解决：(1)向建筑物地址地经济合同仲裁委员会申请仲裁，(2)向人平易近法院起诉。
2、本合统一式__份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送____ 备案。
3、要求鉴证(公证)的，可到建筑物地址地的区、县工商行政治理局进行鉴证或公证处公证。
4、双方商定的其他条目：
1.
2.
第十二条 合同附件及有用期
1、合同附件：
1.工程预算书;
2.
2、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全数落成并结算终了后失踪踪效。
总包单元：________________________
法定代表人：______________________
____年____月____日
分包单元：________________________
法定代表人：______________________
____年____月____日
【建筑安装工程分包合同】相关文章：
建筑安装工程分包合同03-08
建筑安装工程分包合同7篇03-20
建筑安装工程分包合同(7篇)04-01
建筑安装工程分包合同9篇04-04
建筑安装工程分包合同8篇04-06
建筑安装工程分包合同集结7篇04-01
工程分包合同02-20
建筑安装工程合同03-07
通用分包工程合同03-20