屋面防水施工合同

时刻：2023-03-17 15:35:02 合同我要投稿

旧屋面防水施工合同举荐度：
屋面防水施工合同举荐度：
屋面防水施工合同举荐度：
相关举荐

屋面防水施工合同

　　在人平易近愈发正视法令的社会中，合同的操作频率呈上升趋向，签定合同是为了保障双方的益处，避免不需要的争端。那么一般合同是若何起草的呢？以下是小编汇集清理的屋面防水施工合同，仅供参考，接待巨匠浏览。

屋面防水施工合同

屋面防水施工合同1

　　甲方：武威六中家眷院业主委员会

　　负责人：，业主委员会主任。

　　乙方全称：宏达防水公司

　　承办人：，系山东省郓城县彭楼镇前刘亥行政村233号人，

　　身份证号：电话：

　　遵循《中华人平易近共和国合同法》、《中华人平易近共和国建筑法》的

　　相关划定，甲乙双方经和气协商，本着划1、互利、守信的原则，就

　　甲方屋顶的.防水、防潮、防漏工程事宜告竣并签定本合同以资遵守执

　　行。

　　1、工程名称及地址：武威六中家眷院二号楼、三号楼（部门）屋顶防水、防潮、防漏工程。

　　二，承包编制：乙方在必需操作甲方指定的材料对屋顶进行防水措置前提下，包工包料。

　　3、工程计量：屋顶面积约1100平方米，若有收支，以落成验收现拭魅测量的面积为准。

　　4、工程价款：

　　屋顶防水工程，每平方米单价为 39元；

　　5、工程工期：

　　在甲方通知进场之日起最早计较，工期为天，如遇风、雨、

　　雪天色或其它不成抗力，乙方未经甲方赞成不得施工，工期顺延。

　　6、工程要求：

　　1，防水材料、产物名称：

　　2，乙方必需安然、文明施工，工完料净、场地清。

　　3，乙方应保证严酷遵循建筑律例，严酷遵循国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工，采纳合适国家尺度的材料，确保工程质量，乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内闪现渗漏水问题，乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水酿成的装修破损或其它问题均由乙方负责无偿、实时修复。如在保修期内，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方没法通知乙方，乙方有权另见礼聘他人维修，所有费用由乙方承担。

　　4，工程施工中，乙方应遵循甲方物业治理划定，避免对物颐魅正常操作的影响，工程施工中安然问题由乙方自行解决，甲方不合错误因本工程所发生的任何直接或间接安然工作负任何责任。

　　5，乙方施工需裁撤、移动屋顶太阳能热水器时，因积极与业主联系配合，在业主据守配合下裁撤、移动，不能破损业主财富，甲方给以需要的协助，否则，由此导致的一切责任，概由乙方承担。

　　6，乙方施工时，必需将屋顶沙石垃圾清理清洁，不得破损原有防水根底。

　　七，结算编制：

　　1，乙方料进现场预付工程款 %工程款，为元。

　　2，乙方施工终了，验收及格后付 %工程款，为元。

　　3，衡宇落成验收交付操作后日内付 %，为元。

　　4，残剩5%工程款，作为工程保证金，待工程交付操作一年无质量

　　问题气象下，支出给乙方。

　　8、本合统一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方全称：乙方全称：（签章）负责人：经办人：经办人

　　20xx年月日 20xx年月日

屋面防水施工合同2

　　发包人（全称）：（以下简称甲方）

　　承包人（全称）：（以下简称乙方）

　　遵循《中华人平易近共和国合同法》、《中华人平易近共和国建筑法》及其他有关法令、行政律例、遵守划1、自愿、公允和诚心诺言的原则，双方就本培育汲引工程施工事项协商一致，订立本合同、

　　1、工程概况

　　工程名称：工程地址：

　　工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房裁撤，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维改削造工程（搜罗以上所有工程的土建、电气、安装工程）

　　2、工程承包规模

　　承包规模：屋面防水工程

　　3、合同工期：

　　开工日期：落成日期：

　　4、质量尺度

　　工程质量尺度：及格

　　5、结算编制

　　遵循图纸和工程量签证单计较工程量，按照20xx年相关计价定额、费用定额及施工单元经审核的规费证进行结算，人工单价的调剂履行晋建标字（20xx）89号文件、

　　6、付款编制

　　落成后付到95%，质保期（质保期为五年）满后全数付清、

　　7、工程保修

　　承包人向发包人承诺遵循合同商定进行施工，落成后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方遵循《培育汲引工程质量治理条例》及有关划定，商定本工程的质量保修期以下：

　　1、地基根底工程和主体结构工程为设计文件划定的该工程合理操作年限；

　　2、防水工程为年；

　　3、装修工程为年；

　　4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；

　　5、供热与供冷系统为

　　6、给排水步履法子、道路等配套工程为保修费用由造成质量错误谬误的责任方承担、双方商定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的`5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、

　　7、发包人向承包人承诺遵循合同商定的不日和编制支出合同价款及其他理当支出的金钱、

　　8、合同生效

　　合同订立时刻：20xx年6月日合同订马上点：本合同双方商定签字盖章后生效

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

屋面防水施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲方对乙方承建专业资格的查核，赞成将公司防水工程奉求乙方施工，为了了了双方在施工过程中的权力、义务和责任，遵循确保工程质量、工程进度、工程安然的原则，协商必定以下合同条目配合遵循履行。

　　1、工程名称地址及材料

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程材料：遵循公司工程联系单元通知要求，屋面、室内防水工程采纳用B4.0厚施工。

　　2、承包编制：乙方包工、包料、包质量、包治理、包安然、包安然文明施工、保进度等总包编制。

　　3、工程造价：按每平方米元计较。

　　4、双方责任：

　　1、甲方责任

　　(1)应提前提出施工筹算，并将工作面清理达到防水施工尺度提交乙方施工。

　　(2)应提出工期筹算，但应考虑到天色及人力等不成避免的成分，工期顺延。

　　(3)为乙方施工，供给便当、工人工地住宿等。

　　(4)甲方有权对乙方在施工过程中的`工程质量进行据守搜检，发现问题，提交乙方限时整改。

　　2、乙方责任;

　　(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。

　　(2)配合公司整体进度，按甲方提出的施工筹算施工，除不成避免的身出格，不得酬报迟延。

　　(3)应遵循施工现场的各项规章治理轨制，不得有背规步履，否则领受甲方各类形式的奖惩。

　　(4)应严酷按防水工程尺度规范施工，发现问题，实时自行解决，确保工程质量达到精采尺度，并对工程保修___XXXX___年。

　　5、付款编制：

　　2栋楼完成付已落成程量80%，验收及格付工程总造价的85%，审计结算后付总造价的95%，残剩5%为保修金，按国家划定保修期为___XXXX___年，保修期满一次性付清。

　　6、其它：

　　本通用版合同式二份，各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效，具齐截法令效力，若有未尽事宜，双方配合协商解决。

　　甲方：乙方：

　　联系电话：联系电话：

　　___XXXX___年____月____日___XXXX___年____月____日

屋面防水施工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　为了不公司综合楼漏水遵循《中华人平易近共和国合同法》、《中华人平易近共和国建筑法》及其他有关法令、行政律例,经双方卡脖子和协商，就甲方抉择奉求乙方进行综合楼楼楼顶及茅厕防水一事告竣和谈，内容以下。

　　第一条：工程概况

　　1.工程地址：湖北____县____区

　　2.工程项目：公司综合楼楼面茅厕地面防水。

　　3.施工内容：甲方要求乙方，避免楼顶.茅厕地面漏水，漏雨的方针。

　　4.承包编制：包工不包料、包工期、包质量、包安然。

　　第二条：工程价钱：

　　1.屋面B每平米8元(含燃气)

　　2.茅厕丙纶布每平米元

　　第三条:质量要求

　　1.施工中甲方若有不凡施工项目或不凡质量要求，双方应协商解决。

　　2..工程质量除合适国家或行业的`质量考验评定尺度外，还理当达到甲方要求的质量尺度：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口平稳，密封好，排水口流水畅达，室内外遍地无任何漏水痕迹。

　　第四条：工程工期

　　1. 工程时刻：自________年____月____日开工，至________年____月____日落成。

　　2. 假定因乙方启事此延迟落成，每日罚款500元。

　　第五条：付款编制

　　1.工程落成后付工程款70%，甲方保留5%工程款作为工程维修押金，

　　2.工程保修期________年，在工程交工后________年内，工程质量闪现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。

　　第六条：施工安然：

　　乙方必需连结施工现场整洁，并遵循甲方公司安然治理的有关划定，对施工人员酬报酿成的不服安后果负全责。

　　2.施工竣事后，由公司派人对施工结构、施工质量进行验收，凡是没有达到要求的不合适尺度的处所，从头施工，返工全数费用由乙方自行承担。

　　第七条：合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合统一式两份，双方各执一份，具有齐截的法令效力 .

　　甲方:

　　乙方：

　　________年____月____日

屋面防水施工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　遵循《中华人平易近共和国合同法》、《中华人平易近共和国建筑法》及其他有关法令、行政律例，遵守划1、自愿、公允和诚心诺言的原则，双方就工程中的屋面防水施工工程事宜协商一致，订立本合同。

　　第一条、工程概况及承包内容

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程承包内容：屋面防水施工工程

　　屋面防水采纳改性沥清SBS防水材料(3mm厚)，面积㎡。

　　第二条、施工工期

　　乙方在接到甲方通知后2日内开工，个工作日内完成乙方所承包的屋面防水施工工程。

　　第三条、承包编制

　　乙方包工、包料、包质量、包治理、包安然、包进度等承包编制。为知足施工所需的所有施工机械工具均由乙方自带、自备费用乙方自理。

　　第四条、工程造价

　　屋面SBS防水每平米元;(含税金)

　　总价款整(工程量按实结算)。

　　第五条、材料规格及质量尺度

　　5.1 材料规格：(本工程屋面防水等第为Ⅱ级)屋面防水采纳SBS防水卷材，厚3mm。

　　5.2 材料质量尺度：所用防水材料应有产物及格证书和机能检测陈述，材料的品种、规格、机能等应合适现行国家产物尺度和设计要求，材料进场后，应抽样复验，并提出复验陈述，进场材料若何，是不是及格，尺度低于样品材料一概禁绝进场。

　　5.3 施工质量尺度：防水施工必需具有二级以上防水施工的天资，功课人员理当持有当地培育汲引行政主管部门发布的上岗证。

　　①下层必需干燥，含水率要求在8%以内。

　　②下层概况要清洁，要求用吹风机断根尘埃、杂物，然后刷冷根柢油一道，要求涂刷平均干燥8小时以上方可铺沾卷材。

　　③复杂部位措置，阴阳角部位应做成八字形，女儿墙，管根、烟筒、排气孔、落水口及伸缩缝等转角部位均应做附加层，一般宽为30cm，搭接为8—10cm。

　　④上下层卷材不得彼此垂直铺贴，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。

　　⑤天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最除夜钉距不应除夜于900mm，并用密封材料嵌填封严。

　　⑥卷材遇墙、壁、管、设备根底等需要上翻时，上翻高度不小于土建完成面以上25cm。

　　⑦防水施工完成，应进行淋水或蓄水尝试，蓄水时刻不小于48小时。

　　⑧乙方应确保各项防水工程施工达到精采尺度，严酷遵循国家规范(GB50345-20xx)、设计图纸和西安有关尺度及甲方要求施工。

　　第六条、安然出产文明施工

　　1、安然出产：乙方在施工中应自觉领受甲方和监理单元的治理和指导，无前提配合培育汲引主管部门的各项搜检、验收。按要求配备和安装安然步履法子、服装和用品。严酷遵循《陕西省培育汲引工程安然出产治理条例》和国家各项安然出产法令、律例划定组织出产，对背反各项划定和操作规程酿成的所有后果均由乙方负责，并承担由此给甲方酿成的经济损失踪踪。

　　2、文明施工：乙方在施工中应严酷遵循建筑施工各项安然文明编制实施，乙方现场施工人员的所有劳保用品、服装均由乙方自购、自用，并没有前提知足需要，达到甲方和监理单元的验收。积极落实甲方和监理单元拟定的各项安然文明施工编制，对欠妥真实施的，甲方有权进行攻讦、罚款、直至清退进场。乙方人员不管甚么气象都不得在甲方工地、办公场所，市政府部门及社会聚众闹事。

　　第七条、工程验收

　　进场材料需总承包、监理、甲方及质检部门考验及格后方可进场施工，施工完成验收按《建筑工程质量验收统一尺度》(GB50300-20xx)和合同划定验收。

　　第八条、背约责任

　　8.1如乙方未能按甲方要求时刻完成合同工程，则由乙标的方针甲方按每延期一天支出该工程价款的1%作为背约金。甲方有权据此提出消弭合同并由乙方承担由此发生的一切损失踪踪。

　　8.2工程质量尺度或检测不合适要求的，则甲方有权责令乙方在3日内整改，因整刷新成的工程延期，乙方应向甲方按每延期一天支出该工程价款的5%作为背约金。

　　8.3因乙方启事终止合同时，乙方应向甲方支出合同价款20%的.背约金。

　　第九条、付款编制

　　本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支出进度款，工程完成30%支出合同价款的10%，完成至60%支出合同价款的30%，工程全数完成支出合同价款的70%，验收及格后支出合同价款的95%，余款5%待工程保修期满后付清，保修期为年。

　　第十条、其他商定

　　10.1本合同的签定地址为西安市。

　　10.2在实施和谈过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方当事人由西安市仲裁委员会仲裁，也可向西安市人平易近法院提起诉讼。

　　10.3本合统一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　负责人：电话:

　　年月日年月日

屋面防水施工合同6

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　经甲乙双方配合协商抉择，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水功课施工。具体商定以下：

　　1、施工不日：

　　自________年________月________日起至________年________月________日止。过时、日罚金￥________元。如遇降雨或因甲方的启事此停工的，需经甲乙双方配合认定并签字后，工期予以顺延。

　　2、施工编制：

　　乙方包工、包料。

　　3、结算编制：

　　乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。落成后，甲方按乙方现实施工的平方数，经验收及格，给以支出全数工程款。

　　4、质量责任：

　　因乙方在材料质量、施工质量等方面的启事，造成屋面防水工程完成后闪现漏水，乙方负责无偿给以甲方进行补修。因漏水而破损室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。

　　5、甲方责任：

　　非乙方施工的启事，甲方应配合乙方做好施工协调工作。

　　6、乙方责任：

　　1、乙方施工人员必需持证上岗。

　　2、因乙方施工不妥，造成返工而闪现的材料华侈或误工损失踪踪，由乙方承担。非乙方的`启事酿成的返工或材料损失踪踪，由乙方与甲方自动协商解决。

　　3、乙方在施工现场闪现的安然工作或因为乙方在施工现场背规操作，酿成的一切后果、损失踪踪均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

　　7、质保要求：

　　乙方应保证操作材料的质量（附产物材质书）属实。乙方应保证施工质量达到精采。

　　8、未尽事宜，双方协商解决。

　　9、本合统一式两份，甲乙双方各执一份。

　　11、本合同自签定之日起生效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　负责人：______________负责人：______________

　　经办人：______________经办人：______________

　　______________年______________月______________日______________年______________月______________日

屋面防水施工合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　第一条：工程概况

　　1。工程地址：湖北随县斥地域

　　2。工程项目：公司综合楼楼面·茅厕地面防水。

　　3。施工内容：甲方要求乙方，避免楼顶。茅厕地面漏水，漏雨的方针.。

　　4。承包编制：包工不包料、包工期、包质量、包安然。

　　第二条：工程价钱：

　　1。屋面SBS每平米8元(含燃气)

　　2。茅厕丙纶布每平米元

　　第三条:质量要求

　　1。施工中甲方若有不凡施工项目或不凡质量要求，双方应协商解决。

　　2。。工程质量除合适国家或行业的质量考验评定尺度外，还理当达到甲方要求的质量尺度：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口平稳，密封好，排水口流水畅达，室内外遍地无任何漏水痕迹。

　　第四条：工程工期

　　1。工程时刻：自20xx年10月26日开工，至20xx年10月30日落成。

　　2。假定因乙方启事此延迟落成，每日罚款500元。

　　第五条：付款编制

　　1。工程落成后付工程款70%，甲方保留5%工程款作为工程维修押金，

　　2。工程保修期三年，在工程交工后三年内，工程质量闪现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。

　　第六条：施工安然：

　　乙方必需连结施工现场整洁，并遵循甲方公司安然治理的有关划定，对施工人员酬报酿成的不服安后果负全责。2。施工竣事后，由公司派人对施工结构、施工质量进行验收，凡是没有达到要求的不合适尺度的处所，从头施工，返工全数费用由乙方自行承担。

　　第五条：合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。。本合统一式两份，双方各执一份，具有齐截的法令效力。

　　甲方:

　　乙方：

　　年月日：

屋面防水施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方配合协商抉择，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水《功课》施工。具体商定以下：

　　1、施工不日：

　　自年日起至年月日止。过时、日罚金￥如遇降雨或因甲方的启事此停工的，需经甲乙双方配合认定并签字后，工期予以顺延。

　　2、施工编制：

　　乙方包工、包料。

　　3、结算编制：

　　乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。落成后，甲方按乙方现实施工的平方数，经验收及格，给以支出全数工程款。

　　4、质量责任：

　　5、甲方责任：

　　非乙方施工的'启事，甲方应配合乙方做好施工协调工作。

　　6、乙方责任：

　　1.乙方施工人员必需持证上岗。

　　2.因乙方施工不妥，造成返工而闪现的材料华侈或误工损失踪踪，由乙方承担。非乙方的启事酿成的返工或材料损失踪踪，由乙方与甲方自动协商解决。

　　3.乙方在施工现场闪现的安然工作或因为乙方在施工现场背规操作，酿成的一切后果、损失踪踪均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

　　7、质保要求：

　　乙方应保证操作材料的质量(附产物材质书)属实。乙方应保证施工质量达到精采。

　　8、其他

　　未尽事宜，双方协商解决。

　　本合统一式两份，甲乙双方各执一份。

　　本合同自签定之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

屋面防水施工合同9

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　遵循《中华人平易近共和国合同法》的原则，连络当前有关划定，和本程的具体气象，遵守划1、自愿、公允诚心诺言的原则，经双方协商订立本合同。

　　1、工程地址：

　　2、工程名称：

　　3、工程内容：

　　1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。

　　2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。

　　4、工程量计较及工程造价

　　1、按设计图纸和现实发生的工程量计较面积(除夜约3000㎡)。

　　2、屋面防水二层B，按每平方米43元结算。

　　3、卫生间天沟按20元㎡结算。

　　5、付款编制：屋面防水施工终了，经甲方验收及格，经由过程全国除夜雨考验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，________年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。

　　6、甲方义务：

　　1、供给乙方用于本工程的有关图纸。

　　2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必需平整滑腻，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成滑腻的圆弧，并经监理验收交给乙方。

　　7、乙方负责：

　　1、必需遵循施工图纸及施工方案施工。

　　2、并供给所用的`材质陈述、验收陈述、质量及格证，以便工程落成资料的清理完美交予甲方归档。

　　3、防水保修期为________年，如屋面有漏水现象，由乙方维修。

　　8、其他：

　　1、本和谈未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

　　2、本和谈一式3份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　________年____月____日：

屋面防水施工合同10

　　甲方：合同号：

　　乙方：

　　甲方将成都酒翁酒业有限公司白酒出产基地一期工程的屋面防水(天沟、卫生间等)分项工程承包给乙方。遵循《中华人平易近共和国合同法》及其相关的法令、行政律例，并遵守自愿合理、诚心诺言的原则，经甲、乙双方配合协商，告竣以下和谈。

　　1、工程名称：成都酒翁酒业有限公司白酒出产基地培育汲引项目防水工程

　　2、工程地址：邛崃市卧龙镇酒源除夜道30、32号

　　3、承包施工规模：屋面防水分项工程(包工完成整体工程)，按双方预先测量确认屋面施工面积进行施工。

　　4、工程内容、施工单价及金额、工程款的支出：

　　1、工程内容：扫除下层;刷冷根柢油;细部措置;烧熔化满粘贴卷材;蓄水尝试无渗漏等内容。

　　2、工程价钱及金额：

　　(1)施工费、辅料费(不含冷根柢油)及治理费按?元/㎡计较(按现实施工面积计较);

　　(2)一期工程施工面积约4万㎡，折算金额约?万元。

　　3、工程量以实施工面积计较.

　　4、工程款的支出：按工程进度每个月结算一次，甲方每个月按现实施工量的80 %支出工程进度款;工程竣事经甲方验收及格后，甲方支出到总工程款的95 % ;残剩5 %的工程款作为质量保证金，质保不日达到后无任何质量问题即支出质保金。

　　5、如需乙方开据建安发票，税率按%计较。

　　5、施工不日：按一般防水施工进度进行正常施工，进度由甲乙双方遵循现场实

　　6、防水卷材质量和施工质量要求：

　　1、防水卷材质量要求：由甲方供给卷材及冷根柢油，并有出厂及格证、出厂考验陈述，合适国家现行尺度抽检及格。

　　2、施工质量要求：屋面防水要求达到GB50207-20__规范要求，地下防水达到GB50208-20规范要求，必需严酷按屋面卷材防水施工操作法度楷模要求施工。泛水部门(搜罗排水、排气、女儿墙根部等)措置的.卷材必需上翻足够尺寸(见施工图纸要求)。卷材铺设搭接宽度要足够、周密、知足国家防水施工规范要求;火烤熔化适当，不得有漏烤和烧焦现象闪现。防水层必需满粘、并粘接平稳，接缝密实，四周及管道、下水口等四周应密封严实，在24小时蓄水前提下无渗漏现象闪现。乙方在施工过程中严酷遵循国家规范的搭接率不低于10%，搭接和耗损率不得超越15%，超出部门材料破耗由乙方承担。

　　3、质保不日：遵循国家划定的保修年限(五年)承担保修责任。在保修期内因乙方施工质量闪现问题由乙方免费保修，若非施工质量成分(如甲方在防水层上安装、打洞、领受等)闪现渗漏，乙方不承担保修责任，但可协助甲方措置，费用由甲方承担。在保修时代，发生任何质量问题，乙方必需在接到甲方电话通知24小时内进行维修，否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无需乙方赞成，以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部门可向乙方追索。

　　7、安然文明施工：

　　1、甲、乙双方当真的遵循国家有关安然出产、文明施工法令、律例及培育汲引部、成都邑政府、市建委发布的有关划定。

　　2、对乙方操作的各类机械、脚手架及防护编制，双方由指定的负责人做好交接工作，并做好记实工作。

　　3、施工安然由乙方负责，甲方代乙方采办建安意外危险险。

　　4、派驻现场代表：甲方：，乙方：

　　8、施工寄望事项：

　　1、乙方施工人员在本工程施工过程中，要严酷遵循安然出产施工操作法度楷模;严禁高空抛物，严禁背章功课;严禁在高空女儿墙压顶部位上打跳、翻坐、骑坐、走动;若因背反安然出产操作法度楷模、背章功课和背反施工现场相关划定等启事所酿成的人身危险(搜罗伤、残、亡工作)及财富损失踪踪，均由乙方自行措置并承担全数经济和法令责任。

　　2、乙方须驯服制服甲方的现场统一治理,用水用电及材料堆放等驯服制服甲方的放置。乙方应文明施工，规范治理，驯服制服甲方的工作区域治理，不私行进入甲方车间、办公、住宿等非施工区域;爱护保重公物，不毁损盗窃甲方财物。施工时代发生背纪行为，由乙方承担响应责任。

　　3、乙方在施工过程中，对气象或第三人造成损害时，理当承担损害抵偿责任，与甲方无关。

　　4、落成验收前乙方退场时，必需清理现场，否则，甲方有权奉求其它单元清理，由此发生的费用由乙方承担。

　　9、甲方责任：

　　1、负责供给图纸或设计变换材料一份;

　　2、负责供给合适规范要求的防水施工基面，如局部基面需要措置，供给基面措置材料(水泥、砂等);

　　3、负责供给场地或库房、施工照明、电、水等配套步履法子，甲方不得收取乙方任何费用;

　　4、负责施工放置、进度节制、质量搜检、组织落成验收;

　　5、配合乙方对排水施工完成的工作面进行呵护;

　　6、乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方介入乙方对其职工进行遵纪守法、安然消防、社会治安及企业内部治理轨制等方面的传达，并进行据守、搜检;

　　7、在施工过程中因为甲方施工启事或酬报破损等成分所酿成的防水质量隐患需修复的，甲方应支出乙方所修复的全数人工、材料费用。

　　10、乙方责任：

　　1、遵循甲方现场的各项规章轨制，做到安然施工，文明施工;

　　2、严酷按设计图纸规范要乞降《施工方案》和合同划定组织人员进行施工和交工;

　　3、《施工方案》由乙方供给给甲方有关单元审批;

　　4、供给甲方所需材料的相关资料;

　　5、做好对防水施工完成的工作面的呵护;

　　6、做好蓄水尝试及验收工作。

　　7、负责保管甲方供给的防水材料，若有丢失踪踪由乙方负责抵偿。

　　11、背约责任：

　　1、任何一方因背反合同给此外一方酿成的损失踪踪，应给以抵偿;

　　2、甲方未按合同的要求支出工程进度款，须向乙方抵偿合同总金额?%的背约金，乙方有权停工，是以酿成的经济损失踪踪及耽延工期均由甲方负责;

　　3、乙方不按“施工方案”和甲方要求的施工进度，造成工期耽延的一切损失踪踪由乙方承担并向甲方抵偿合同总金额?%的背约金。

　　十2、合同争议：

　　1、闪现本和谈划定的不成抗力事务而给工程自己造成损失踪踪，乙方应承担自己责任规模内的一切经济损失踪踪。

　　2、本合同在实施过程中若发生争议，由双方当事人和气协商解决，协商不成时，可向工程地址地人平易近法院提起诉讼。

　　十3、本合统一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有齐截法令效力。本合同经甲、乙双方具体经办人代表签字盖章之日起生效。本合同账款结清及合同所商定的条目完成(保修期满)后，本合同终止作废。

　　甲方(章)：代办代办署理人(签字)：联系电话：

　　乙方(章)：代办代办署理人(签字)：

　　_年_月__日：

屋面防水施工合同11

　　发包人(全称)：__________________(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：__________________(以下简称乙方)

　　遵循《中华人平易近共和国合同法》、《中华人平易近共和国建筑法》及其他有关法令、行政律例、遵守划1、自愿、公允和诚心诺言的原则，双方就本培育汲引工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　1、工程概况

　　工程名称：__________________工程地址：__________________

　　工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房裁撤，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维改削造工程(搜罗以上所有工程的土建、电气、安装工程)

　　2、工程承包规模

　　承包规模：屋面防水工程

　　3、合同工期：

　　开工日期：__________________落成日期：__________________

　　4、质量尺度

　　工程质量尺度：及格

　　5、结算编制

　　遵循图纸和工程量签证单计较工程量，按照__________________年相关计价定额、费用定额及施工单元经审核的规费证进行结算,人工单价的`调剂履行晋建标字(__________________)89号文件。

　　6、付款编制

　　落成后付到95%，质保期(质保期为五年)满后全数付清。

　　7、工程保修

　　承包人向发包人承诺遵循合同商定进行施工，落成后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。双方遵循《培育汲引工程质量治理条例》及有关划定，商定本工程的质量保修期以下：

　　1.地基根底工程和主体结构工程为设计文件划定的该工程合理操作年限;

　　2.防水工程为年;

　　3.装修工程为年;

　　4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

　　5.供热与供冷系统为

　　6.给排水步履法子、道路等配套工程为保修费用由造成质量错误谬误的责任方承担。双方商定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。

　　7、发包人向承包人承诺遵循合同商定的不日和编制支出合同价款及其他理当支出的金钱。

　　8、合同生效

　　合同订立时刻：__________________年6月日合同订马上点：本合同双方商定签字盖章后生效

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

屋面防水施工合同12

　　1、工程概况

　　施工规模：屋面防水施工

　　施工首要内容：

　　1、肃除局部起泡和脱落的老化防水层；

　　2、安装排气孔；

　　3、做改性沥青防水卷材；

　　4、女儿墙做聚氨脂防水涂料。

　　2、编制声名：

　　编制按照：按甲方意图。

　　《建筑乙方质量治理条例》XX版

　　《按国家gt19250—XX尺度》

　　《培育汲引工程项目治理规范》g/t50326—XX

　　《建筑工程施工质量考验评定统一尺度》cg301—88各规安然规范、划定。

　　3、施工放置：

　　（一）施工预备

　　（1）项目负责人，五除夜员等组成主干施工量，该专项屋面防水人员进场具有丰硕的各项防水施工手艺与实践经验，对具体手艺及作规模相当熟谙，具有较强的现代治理意识和法令不美不美观念，能以甲方项目司理为焦点，精心施工，达到优良、快速、安然的方针。

　　（2）拟定周密的治理系统编制：施工力量预备，遵循项目治理层组劳务作出层分手的`原则，我公司对该工程指派有丰硕施工治理经验的治理人员，从公司抽调作手艺过硬的手艺工人，组成能打硬仗的施工功课班组，签定劳动合同了了双方责、权、利；倡导一专多能，一岗多职，确保工程施工顺遂进行。

　　（3）材料预备：工程开工前，我公司预备合适质量气象、职业健康安然要求的正规厂家及格产物。

　　（4）劳动力进场预备：

　　1）施工带动及交底，我们充实操作开工前的前期预备时刻，对本项防水工程施工人员、治理人员及施工作人员进行施工前带动及手艺交底工作，经由带动及交底使施工人员体味施工的根底气象，清楚施工特点，和寄望事项，做好心中罕有，提高思惟熟谙，振作工作精神，保证按质按量完成使命。

　　2）劳动的落实，保证编制

　　①遵循施工方案、实施要求，提早落实放置和组织劳动力进场，并成立响应的组织率领系统和治理保证轨制。

　　②在做好上述需求筹算落实往后，应另行做好施工劳动力放置预备筹算，以备在需要时能随时召集挪用，作为确保合同工期一项需要编制。

　　③对施工人员的糊口和后勤前提做充实考虑放置，搜罗住地、通信、饮食、起居、卫生季节改变顺应等方面，保证他们全力投入工作傍边，确保施工进度和治理的需要。

　　（二）施工顺次及措置：

　　肃除局部起泡，脱落的防水层修补屋面炸裂处和酬报破损处安装排气孔扫除屋面刷下层措置剂一遍做改性沥青防水卷材女儿墙做聚氨脂防水涂料。

　　（三）屋面防水工程质量的搜检及验收：

　　防水层施工终了，要进行搜检，不得有鼓包、皱折、胶落和除夜的起壳现象，做到面层美不美不美观合用才能起到精采的防水下场，包管工程应有的防水寿命。

　　4、制品呵护：

　　（1）施工人员要当真的呵护好已完成的防水层，谨防施工机具和建筑材料破损防水层。

　　（2）禁绝予有尘埃、杂物梗塞巨细管口，排水部位，以保证排水通顺无阻。

　　5、质量保证编制：

　　（1）对屋面防水层需要多次搜检有没有破损和刺漏，出格寄望的是：一旦被破损，必需遵循破损法度楷模进行改换或修补，决不留下隐患。

　　（2）要强化作人员制品呵护意识和手艺，在施工傍边，不时刻刻都应寄望制品呵护。

　　（3）施工现场要备足消防步履法子，消防道路通顺。

　　6、工期：屋面防水为15天，从甲方项目通知具有有前提施工今日起计较。

　　7、工程质量：

　　确保及格，争创精采。

屋面防水施工合同13

　　培育汲引单元：____省省直属机关事务治理局(以下简称为甲方) 承包单元：(以下简称为乙方)

　　为保障甲乙双刚正当权益，遵循《中华人平易近共和国合同法》及相关法令，经双方协商赞成，按以下条目订立本合同：

　　1、工程概况：

　　1、工程名称：____省法制办屋面防水刷新工程。

　　2、工程地址：督院街。

　　3、工程内容：

　　A、屋面：结构层上从头找坡(兼保温层)、找平层、新做B防水卷材、呵护层、屋面刚性防水层。

　　B、墙面：、找平层、新做B防水卷材、呵护层压光。

　　C、具体做法详见施工图。

　　2、工期和质保期：

　　1、按甲方要求，遇雨顺延。

　　2、防水工程质量保修期________年。

　　3、承包编制：

　　1、乙方包工、包料、包质量、包治理、包进度、包安然，结算时按现实施工面积为准。

　　2、乙方应确保公司屋面防水工程达到精采尺度，严酷参照新规范施工及甲方要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整平均与下层有必定粘结力，知足衡宇综合验收的要求。

　　4、甲方责任：

　　1、非乙方施工的启事，甲方应配合乙方做好施工协调工作。

　　5、乙方责任：

　　1.因乙方施工不妥，造成返工而闪现的材料华侈或误工损失踪踪，由乙方承担。非乙方的启事酿成的返工或材料损失踪踪，由乙方与甲方自动协商解决。

　　2.乙方在施工现场闪现的安然工作或因为乙方在施工现场背规操作，酿成的一切后果、损失踪踪均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

　　6、合同价：

　　合同价暂定：18.5万元(除夜写：壹拾捌万伍仟元整)，事实下场以审计审定金额为准。

　　本工程计价编制采纳《培育汲引工程工程量清单计价规范》(GB50500-)及其配套文件和________年《____省培育汲引工程工程量清单计价定额》及其配套文件作为计价编制。安然文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的.《____市培育汲引工程造价信息》所列的单价(搜罗厂商报价)履行。

　　7、付款编制：

　　合同签定乙方进场后，按工程总造价的 30 %工程款支出预付款，工程落成并验收及格后支出到总工程款的97%，残剩总造价的3%在工程落成________年往后支出。

　　8、背约责任：

　　甲、乙双方任何一方背约所酿成的损失踪踪由背约方负责。

　　9、本合统一式四份，甲、乙双方各执贰份，具齐截法令效力，未尽事宜，双方配合协商解决。

　　甲方：甲方代表签字(盖章)：

　　乙方：乙方代表签字(盖章)：________年____月____日

屋面防水施工合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方以包工、包料、包工期、包质量与包安然的编制将屋顶防漏工程交于乙方负责完成，为了了了双方责任，组合具体气象，经协商一致签定和谈，并配合遵循。

　　1、和谈内容

　　屋顶防漏工程。

　　2、施工费用

　　屋面为45元/m2(含人工、税及安然、意外危险等各类风险费用)。

　　3、施工期约

　　20xx年11月日到20xx年11月日，总工期天。

　　4、施工结算

　　工程总费用为元。

　　5、工程质量

　　质量尺度应达达到防水层必需粘结平稳，接缝密实、四周及管道、下水口等四周应密封严实，无渗漏现象。

　　6、施工安然

　　1、开工前、乙方应做好本单元工人的安然思惟教育和安然寄望事项并做好交底记实。

　　2、严酷遵循防水施工手艺操作规程中的'安然寄望事项进行施工。否则闪现安然工作，概由乙方负责。

　　3、遵循油库规章轨制，驯服制服甲现场治理人员的挑唆和据守治理。

　　7、施工保修

　　1、本防水工程保修期两年。

　　2、施工按合同完成后，如不合适尺度，继续发生渗漏现象，乙方必需返工修理直至合适要求，并承担返修的一切费用，由此酿成的损失踪踪，由乙方全额抵偿。

　　8、本和谈一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法令效力，背约方应支出背约金并对所酿成的损失踪踪负全数责任。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

屋面防水施工合同15

　　（简称甲方）

　　（简称乙方）

　　本着和气筹商、彼此配合、互恵、互利的原则、甲方赞成将处事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了了了双方的职责、确保无*防水维修工程按质期完成、遵循《中华人平易近共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，当真参议应配合遵循，严酷实施以下条目：

　　1、工程概况：

　　1、工程地址：文三西路2号古荡街道处事处

　　2、工程名称：屋面防水维修工程

　　3、工程内容：进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材

　　4、承包编制：包工、包料

　　5、承包价钱：28200元

　　2、乙方职责：

　　1、本工程开工之日起，驯服制服甲方放置、驯服制服甲方挑唆，禁绝予穿拖鞋、禁绝予喝酒上高空功课，要带安然帽，屋面防水维修工程要在甲方划定的时刻完成

　　2、在屋面防水维修过程中，乙方要严酷遵循文明安然规章轨制，若有背反安然规章轨制所酿成的安然工作，由乙方自己承担

　　3、质量保证，乙方所施工的屋面防水维修工程，在一年以内发现渗漏，乙方无前提免费保修（如自然灾难、酬报破损不在保修之列）

　　3、甲方职责：

　　1、甲方免费为乙方供给三通：路通、水通、电通

　　2、协助乙方弄好安然步履法子，配合乙方进行施工，确保补漏工程顺遂进行

　　4、付款编制：

　　屋面防水维修工程开工后，甲方应支出工人糊口费40%、待屋面防水维修工程落成后，经由过程关水48小时测试不漏水，甲方应在五天以内一次性付清工程款（不搜罗任何税金）

　　5、法令责任：

　　1、合同签定之日起，任何一方不得私行终止合同，背者按总造价的.10%抵偿给对方作为背约金

　　2、合同依法成立，具有法令束厄狭隘力，合同发生纠缠时，甲乙双方应本着脚结壮地的精神，实时协商解决，如协商不成，任何一方可以向治理机关申请调剂和仲裁，及向*提起诉讼

　　3、本合同未尽事宜，由甲乙双方配合协商解决，以上条目望双方配合遵循，此合统一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方签字盖章生效、

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

【屋面防水施工合同】相关文章：

屋面防水合同02-26

小区屋面防水施工合同范本（精选5篇）06-07

屋面防水合同范本02-12